施工承包合同协议书(必备7篇).pdf

施工承包合同协议书（必备7篇）

施工承包合同协议书第1篇

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

一、工程内容

棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。

二、合同价款

合同固定单价：以450元/吨计价，以发包签收的实际用量计算。

三、结算价款

①、本合同为固定单价合同(不因市场价格上下波动而调整)，即为完

成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品

结算单价;，

②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等;

四、付款方式工程完工，且发包人验收合格，凭正式发票在五个工作

日内付清。

五、工期：20__年10月23日完工。

六、此合同如有异议，双方协商解决;协商不成，由当地仲裁机构仲

裁或当地法院判决。

七、此合同一式二份，双方签字盖章后生效，发包人、承包人各执一

份。

八、本合同于20__年10月18日在浙江棒杰数码针织品股份有限公

司新厂区签订。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工承包合同协议书第2篇

发包方：有限公司以下简称甲方

总承包方：以下简称乙方

分包方：以下简称丙方

甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承

包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工

程具体情况，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：有限公司一期消防工程

设计单位：

工程地点：路

二、各方职责

甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围

技术文件：

1、(一期工程)施工图

2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[]第号

3、施工图审查报告

4、(二期工程)消防系统图

5、投标文件(预算书)

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系

统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包

括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、

成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含

控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有

工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照

明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装

和调试。

第一条工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次

性包干总价万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不可预见费用

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整

理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

1、工期要求：

主厂房：天(到年月日止)起始时间要明确

展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条质量要求和评定标准

1、质量要求：合格并符合消防和设计要求

2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收

规范执行。

第四条安全生产规范执行

必须符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单

位验收，由甲方、总包、监理单