2024年度数据中心备用电源变配电受电工程承包施工合同.docxVIP

2024年度数据中心备用电源变配电受电工程承包施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1.承包方信息

1.1.1.承包方名称

1.1.2.承包方地址

1.1.3.承包方法定代表人

1.1.4.承包方联系方式

1.2.业主方信息

1.2.1.业主方名称

1.2.2.业主方地址

1.2.3.业主方法定代表人

1.2.4.业主方联系方式

2.工程概况

2.1.工程名称

2.2.工程地点

2.3.工程规模

2.4.工程内容

3.合同工期

3.1.工期约定

3.2.工期延误处理

4.工程质量标准

4.1.质量标准要求

4.2.质量验收程序

5.工程价款及支付方式

5.1.工程价款确定

5.2.工程款支付方式

5.3.验收合格后的支付

6.甲方权利与义务

6.1.甲方权利

6.1.1.工程进度监督权

6.1.2.工程质量监督权

6.1.3.工程验收权

6.2.甲方义务

6.2.1.提供施工场地

6.2.2.配合施工

6.2.3.按时支付工程款

7.乙方权利与义务

7.1.乙方权利

7.1.1.完成工程的权利

7.1.2.获得工程款的权利

7.1.3.请求赔偿的权利

7.2.乙方义务

7.2.1.按时完成工程

7.2.2.保证工程质量

7.2.3.按合同约定进行施工

8.工程变更及索赔

8.1.工程变更范围

8.2.工程变更程序

8.3.索赔处理

9.争议解决方式

9.1.争议解决途径

9.2.仲裁条款

10.合同解除条件及程序

10.1.合同解除条件

10.2.合同解除程序

11.违约责任

11.1.违约责任承担方式

11.2.违约金计算标准

12.不可抗力及风险承担

12.1.不可抗力定义

12.2.不可抗力处理

12.3.风险承担

13.合同生效及终止

13.1.合同生效条件

13.2.合同终止条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1.承包方信息

1.1.1.承包方名称：电力科技有限公司

1.1.2.承包方地址：省市区路号

1.1.3.承包方法定代表人：

1.2.业主方信息

1.2.1.业主方名称：数据中心有限公司

1.2.2.业主方地址：省市区路号

1.2.3.业主方法定代表人：

2.工程概况

2.1.工程名称：2024年度数据中心备用电源变配电受电工程

2.2.工程地点：省市区路号数据中心

2.3.工程规模：总容量为1000KVA，包括2台1000KVA变压器和相应配套设施

2.4.工程内容：包括变压器安装、配电柜安装、电缆敷设、接地装置施工、防雷接地施工等

3.合同工期

3.1.工期约定：合同工期自2024年1月1日起至2024年6月30日止，共计180天

3.2.工期延误处理：如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付相当于合同总价款千分之二的违约金；如因业主方原因导致工期延误，业主方应按承包方实际损失支付赔偿金

4.工程质量标准

4.1.质量标准要求：本工程应按照国家相关质量标准和设计文件要求施工，确保工程质量达到国家标准一级

4.2.质量验收程序：工程完成后，承包方应组织自检，自检合格后通知业主方进行验收，验收合格后才能交付使用

5.工程价款及支付方式

5.1.工程价款确定：本工程总价款为人民币500万元整，包含税金

5.2.工程款支付方式：合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款；工程进度达到50%时支付合同总价款的40%；工程进度达到95%时支付合同总价款的25%；工程验收合格后支付合同总价款的5%作为质保金，质保期为一年

6.甲方权利与义务

6.1.甲方权利

6.1.1.工程进度监督权：甲方有权对工程进度进行监督，确保工程按合同约定时间完成

6.1.2.工程质量监督权：甲方有权对工程质量进行监督，确保工程质量符合合同约定

6.1.3.工程验收权：甲方有权组织工程验收，对工程质量进行评定

6.2.甲方义务

6.2.1.提供施工场地：甲方应在本合同签订后10个工作日内，提供符合施工要求的场地

6.2.2.配合施工：甲方应配合承包方进行施工，提供必要的施工条件

6.2.3.按时支付工程款：甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款

7.乙方权利与义务

7.1.乙方权利

7.1.1.完成工程的权利：乙方有权根据合同约定完成工程

7.1.2.获得工程款的权利：乙方有权按合同约定获得工程款

7.1.3.请求赔偿的权利：如因甲方原因造成乙方损失，乙方有权请求赔偿

7.2.乙方义务

7.2.1.按时完成工程：乙方应按合同约定的时间完成工程

7.2.2.