轻质隔墙施工合同8篇.docxVIP

轻质隔墙施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就轻质隔墙施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.工程造价：_________

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。

3.乙方应确保施工过程中的安全，防止因施工造成的人身伤害和财产损失。

4.乙方应妥善保护施工现场的环境，防止对周围环境造成污染。

三、材料供应

1.甲方负责提供施工所需的主要材料，并确保材料的数量和质量符合施工要求。

2.乙方负责提供施工所需的辅助材料，并确保材料的数量和质量符合施工要求。

四、付款与结算

1.甲方应按施工进度向乙方支付工程款，具体支付时间和金额如下：_________

2.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供结算资料，甲方应在收到结算资料后尽快完成结算工作。

3.甲方在结算过程中如发现乙方存在虚报工程量或质量问题，有权要求乙方进行整改或扣除相应款项。

五、保修与维护

1.乙方应保证施工质量，如出现质量问题，应及时进行免费维修。

2.保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对施工部位进行定期检查和维护。

3.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体维修费用由双方协商确定。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，应承担违约责任。具体违约责任按《中华人民共和国合同法》执行。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任。具体违约责任按《中华人民共和国合同法》执行。

3.甲方如因乙方施工质量问题造成损失，有权要求乙方承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任按《中华人民共和国合同法》执行。

4.甲方应确保施工现场的供电、供水等设施的正常使用。如因甲方原因造成施工现场设施故障或中断，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任按《中华人民共和国合同法》执行。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律程序，积极配合法院的调查和审理工作。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如有违反，应承担相应的法律责任。除了依法维权外，双方还可以选择其他合法途径解决争议，如调解、仲裁等。在解决争议时，双方应遵循公平、公正的原则，以维护合同的稳定性和公正性。同时，双方应尽量避免因争议而对合同的执行产生不利影响。如果争议涉及到第三方的权益，应及时通知相关方并共同协商解决。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他未发生争议的部分。对于因争议而无法履行的部分，双方可协商暂时搁置或终止履行。但任何情况下，双方都不应停止施工或拒绝履行合同义务。在争议解决后，双方应及时恢复施工并继续履行合同义务。如因争议导致合同无法继续履行或实现合同目的，双方可协商解除合同并处理相关事宜。但任何情况下，双方都不应擅自解除合同或违反合同约定。总之，甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可依法维权并选择其他合法途径解决争议。在解决争议时，应遵循公平、公正的原则并尽量避免对合同的执行产生不利影响。同时，双方应继续履行合同中其他未发生争议的部分并尽快恢复施工和履行合同义务。

篇2

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方轻质隔墙施工工程（以下简称“本工程”）的承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX有限公司轻质隔墙施工工程

2.工程地点：XXXX有限公司指定地点

3.承包范围：轻质隔墙的施工，包括材料采购、运输、安装等

4.施工内容：轻质隔墙的安装、调试及维修等

二、合同工期

1.开工日期：本合同签订之日起计算

2.竣工日期：本工程全部安装调试完成之日

3.合同工期：共计XX天

三、合同价款及支付方式

1.合同总价款：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）

2.支付方式：