定西市毛面公路施工合同范本7篇.docx

定西市毛面公路施工合同范本7篇

篇1

发包方（简称甲方）：定西市交通局

承包方（简称乙方）：甘肃省XX公路工程公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：定西市毛面公路施工工程

2.工程地点：定西市XX区XX镇

3.工程内容：路面施工、排水系统建设、绿化带种植等

4.工程造价：约XX万元人民币

二、工期要求

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、工程质量要求

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.乙方所承包的工程，必须达到国家工程质量检验评定的优良等级。

四、材料、设备供应及费用承担

1.本工程所需材料、设备由乙方自行采购，甲方不承担任何材料、设备的供应责任。

2.乙方采购的材料、设备必须提供产品合格证和检验报告，并符合本工程设计要求，经甲方代表确认后方可使用。

3.乙方采购的材料和设备如不符合本工程设计要求，甲方代表有权拒绝使用，由此造成的损失由乙方承担。

五、工程价款及支付方式

1.本工程采用固定价格合同，合同总价为XX万元人民币。在合同履行过程中，如遇材料、设备价格上涨等情形，双方协商调整合同总价。

2.乙方进场施工后，甲方按工程进度支付款项。具体支付时间为：开工后XX天内支付合同总价的XX%；完成XX%工程量时支付XX%；竣工验收合格后支付剩余款项。

3.乙方在收取款项时，需提供相应的发票和收据。

六、竣工验收及质量保修

1.竣工验收：本工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。甲方在收到竣工验收报告后XX天内组织验收。验收标准为设计要求和国家有关规范。验收合格后，双方签署竣工验收证书。

2.质量保修：本工程保修期为XX年。在保修期内，如因乙方施工质量原因造成的问题，乙方应负责无偿维修。保修期结束后，双方协商确定后续维护方案。

七、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方的原因和程度确定。如因乙方原因导致工期延误或质量问题，乙方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。如因甲方原因导致支付款项不及时或设计变更等原因造成工期延误或质量问题，甲方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。双方协商确定具体的违约责任和损失赔偿金额。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中的其他条款。

2.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他条款。仲裁裁决或诉讼判决对双方具有法律效力。双方同意接受仲裁裁决或诉讼判决的管辖和执行。

八、其他条款

1.必威体育官网网址条款：双方应对本合同内容及实施过程中的相关信息必威体育官网网址，不得向第三方泄露。必威体育官网网址期限为工程竣工验收合格后XX年。必威体育官网网址条款的违反将导致相应的法律责任和损失赔偿责任。

2.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应确保具备履行合同的全部条件和能力。合同生效条款的违反将导致合同无法按时生效和双方利益受损。双方应尽力避免违反合同生效条款的情况发生。如因特殊原因需要修改或补充合同条款时，应经过双方协商一致并签订书面协议后方可生效。同时需要办理相关备案手续并确保不影响合同的整体性和有效性。

篇2

甲方（发包方）：定西市交通运输局

乙方（承包方）：甘肃省某某公路工程有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就定西市毛面公路施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：定西市毛面公路施工

2.工程地点：定西市境内

3.工程内容：毛面公路施工及养护

4.工程规模：根据实际工程量确定

二、技术标准及要求

1.执行标准：《公路工程技术标准》（GB50090-2024）

2.技术要求：毛面公路施工应符合相关技术要求，确保工程质量。

三、工期及进度

1.工程开工日期：合同签订后10日内开工

2.工程竣工日期：合同签订后60日内竣工

3.进度要求：乙方