损坏村道路修改协议书7篇.docx

损坏村道路修改协议书7篇

篇1

甲方：某村委会

乙方：某道路施工单位

鉴于甲方委托乙方对村道路进行修建，因施工不当导致村道路损坏，经过协商，双方达成以下修改协议：

一、协议背景

1.甲方委托乙方对村道路进行修建，施工完成后，发现村道路存在多处损坏，严重影响村民出行和村庄形象。

2.乙方承认施工不当是造成村道路损坏的主要原因，并愿意承担相应的责任和修复费用。

3.甲方和乙方经过友好协商，决定对损坏的村道路进行修复，并达成以下修改协议。

二、修复范围和要求

1.修复范围：本次修复的范围包括村道路的所有损坏部分，具体包括但不限于路面破损、路基塌陷、排水设施损坏等。

2.修复要求：乙方需按照甲方提供的修复方案进行修复，确保修复后的村道路符合以下要求：路面平整、路基坚实、排水设施畅通、交通安全设施完备。

三、修复时间和进度

1.乙方需在签订本协议后尽快组织人员和设备进行修复工作，确保修复工作有序进行。

2.乙方需每周向甲方报告修复进度，如遇特殊情况需及时告知甲方。

3.乙方需确保在协议约定的时间内完成修复工作，如因乙方原因造成修复工作延误，乙方需承担相应的违约责任。

四、费用结算和支付

1.乙方需按照甲方提供的预算进行修复工作，确保修复费用控制在预算范围内。

2.乙方需在修复完成后向甲方提交结算报告和发票，甲方在收到结算报告和发票后尽快完成审核和支付工作。

3.乙方需确保提供的发票真实、合法、有效，如因乙方原因造成发票无效或虚假，乙方需承担相应的法律责任。

五、质量保证和售后服务

1.乙方需确保修复后的村道路质量符合协议要求，如因乙方原因造成修复质量不合格，乙方需承担相应的返工费用和质量保证责任。

2.乙方需提供为期一年的免费保修期，如在保修期内出现质量问题，乙方需免费进行修复和维护。

3.乙方在保修期结束后，需提供有偿维修服务，确保村道路长期保持良好的使用状态。

六、违约责任和赔偿

1.乙方需按照协议要求履行修复义务，如因乙方原因造成修复工作未能按时完成或质量不合格，乙方需承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.甲方需按照协议要求支付修复费用，如因甲方原因造成支付延误或拒付，甲方需承担相应的违约责任和赔偿责任。

3.双方需在协议中明确违约责任和赔偿标准，确保在发生争议时能够依法进行维权。

七、争议解决和法律适用

1.双方如在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

篇2

甲方：村民委员会

乙方：相关施工单位

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就损坏村道路修改事宜达成如下协议：

一、协议背景

1.甲方是村民委员会，负责本村的道路维护和管理。

2.乙方是相关施工单位，具有道路施工和维修的专业能力。

3.甲方和乙方经过协商，决定对损坏的村道路进行修改，以提高道路通行能力和安全性。

二、协议内容

1.修改范围：本次修改涉及村内的主要道路，具体包括路面修复、排水设施完善、道路拓宽等内容。

2.修改标准：本次修改将按照相关道路建设标准进行设计，确保修改后的道路平整、安全、耐用。

3.修改期限：本次修改计划自协议签订之日起，预计半年内完成。如遇特殊情况，经双方协商后，可相应延长修改期限。

4.修改费用：本次修改的费用由乙方承担。甲方将协助乙方完成现场勘查、设计等工作，确保修改工作的顺利进行。

5.保修期：本次修改完成后，乙方将提供一年的保修期。在保修期内，如因施工原因导致的道路损坏，乙方将负责免费维修。

三、违约责任

1.甲方和乙方应本着诚信合作的原则，共同推动损坏村道路修改的顺利进行。

2.如因甲方原因（如未及时提供施工条件、未协助乙方完成现场勘查等）导致修改工作无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任。

3.如因乙方原因（如施工质量问题、未按时完成施工任务等）导致修改工作无法按时完成或造成其他损失，乙方应承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.甲方和乙方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院进行审理。

3.判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保损坏村道路修改工作的最终