水电站施工合同范本5篇.docx

水电站施工合同范本5篇

篇1

发包方：[公司名称]

承包方：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就水电站施工事项，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：[水电站名称]

2.工程地点：[水电站地址]

3.工程规模：[水电站装机容量]

4.开工日期：[水电站计划开工日期]

5.竣工日期：[水电站计划竣工日期]

6.合同工期：[水电站施工合同工期]

二、承包方式

1.承包方式：[承包方式，如包工包料、清包工等]

2.承包范围：[承包范围，如基础工程、主体结构、装修装饰等]

3.承包内容：[承包内容，如水电安装、设备安装、调试等]

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：[水电站施工合同价款]

2.支付方式：[支付方式，如银行转账、支票等]

3.支付时间：[支付时间，如每月支付一次、工程竣工后支付等]

四、质量及验收标准

1.质量标准：[水电站施工质量标准]

2.验收标准：[水电站施工验收标准]

3.验收方法：[水电站施工验收方法]

五、施工要求及工期延误处理

1.施工要求：[水电站施工具体要求]

2.工期延误处理：[水电站施工工期延误处理方法]

六、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：[水电站施工违约责任条款]

2.赔偿损失：[水电站施工赔偿损失条款]

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：[水电站施工争议解决方式，如协商、仲裁、诉讼等]

2.管辖法院：[水电站施工争议管辖法院]

八、合同生效及终止条款

1.合同生效：[水电站施工合同生效条款]

2.合同终止：[水电站施工合同终止条款]

九、其他约定事项

1.安全施工：[水电站施工安全施工条款]

2.文明施工：[水电站施工文明施工条款]

3.环保措施：[水电站施工环保措施条款]

4.保修服务：[水电站施工保修服务条款]

5.其他约定：[其他需要约定的水电站施工事项]

篇2

发包方：XXX（以下简称甲方）

承包方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就水电站施工事宜，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXX水电站施工

2.工程地点：XXX市XXX区XXX镇

3.工程规模：装机容量XXX千瓦

4.开工日期：XXXX年XX月XX日

5.竣工日期：XXXX年XX月XX日

6.合同工期：XX天

二、承包方式

1.乙方负责提供施工所需的全部人力、物力及费用，并承担施工过程中的一切风险。

2.乙方在承包期间内，必须服从甲方的监督管理，确保施工质量及进度。

3.乙方在签订合同前，需向甲方提供相关的资质证明及业绩材料，以便甲方进行资格审查。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XXX元整（￥XXX）

2.支付方式：甲方在签订合同后，向乙方支付合同价款的XX%作为预付款。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

四、违约责任

1.甲方若未能按时支付合同价款或提供必要的施工条件，由此造成的损失由甲方承担。

2.乙方若未能按时完成施工任务或施工质量达不到合同要求，由此造成的损失由乙方承担。

3.若因不可抗力因素导致施工无法按时完成，甲乙双方应友好协商解决。

五、其他约定

1.乙方在施工中应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全。

2.乙方应保护施工现场的环境卫生，确保施工噪音、粉尘等符合环保要求。

3.乙方在竣工验收合格后，应向甲方提供完整的施工资料及竣工验收报告。

六、争议解决方式

本合同的争议解决方式如下：若甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，甲乙双方应共同遵守，不得擅自变更或终止。如需变更或终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。

3.合同终止后，乙方应尽快完成收尾工作，并清理施工现场。甲方应及时支付应付未付的合同价款。

八、其他未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方协