公共卫生间模板施工合同7篇.docx

公共卫生间模板施工合同7篇

篇1

#甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

#乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

#工程名称：__________

#工程地点：__________

#合同约定：__________

一、工程内容

本次施工工程为公共卫生间模板安装，具体内容包括但不限于以下方面：

1.模板设计：根据甲方提供的施工图纸，乙方负责设计公共卫生间模板，确保模板的结构设计合理、安全、美观。

2.材料采购：乙方负责采购合格的模板材料，包括但不限于木材、钢材、混凝土等，确保材料质量符合相关标准。

3.模板制作：乙方负责按照设计图纸制作公共卫生间模板，确保模板的制作工艺精良、尺寸准确。

4.安装施工：乙方负责将制作好的模板安装到甲方指定的公共卫生间内，确保安装牢固、安全。

5.验收调试：乙方负责在模板安装完成后进行验收调试，确保公共卫生间模板使用效果符合甲方要求。

二、工程期限

本次施工工程期限为______天，自合同签订之日起计算。乙方应合理安排施工计划，确保按时完成施工任务。

三、工程费用

本次施工工程费用为______元，包含但不限于以下方面：

1.模板设计费用；

2.材料采购费用；

3.模板制作费用；

4.安装施工费用；

5.验收调试费用。

具体费用明细由甲乙双方协商确定。乙方应提供详细的费用清单和发票，确保费用透明、合理。

四、质量保证

乙方应确保本次施工工程的质量符合相关标准和甲方要求。在施工过程中，乙方应做好质量控制工作，及时发现并解决问题。施工完成后，乙方应进行质量自检和验收调试，确保公共卫生间模板使用效果良好。

五、安全保证

乙方应确保本次施工工程的安全符合相关标准和甲方要求。在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工人员和设备的安全。同时，乙方应做好现场管理工作，确保施工环境整洁、有序。

六、违约责任

1.甲方如违反合同约定，未按时支付工程款或提出不合理的要求，应承担相应的违约责任。

2.乙方如违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约程度由甲乙双方协商确定。

七、争议解决

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相关义务。

八、其他约定

1.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工符合甲方要求和相关标准。乙方应积极配合甲方的监督和管理工作。

2.乙方应在施工前做好充分的准备工作和计划安排，确保施工顺利进行。在施工过程中，乙方应做好现场记录和资料整理工作，便于甲方进行后续管理和维护。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方公共卫生间模板施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：公共卫生间模板施工工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：公共卫生间模板制作、安装及拆除

4.工程规模：_________

二、工期及进度

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.乙方需按照甲方提供的施工进度计划表进行施工，确保施工进度。

3.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保施工质量。

2.甲方有权对施工现场进行质量检查，并提出整改意见。乙方应及时整改并重新提交验收。

3.工程完工后，乙方应组织专业人员进行质量验收，并提交验收报告。甲方应在收到验收报告后尽快进行验收。

四、付款及结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体付款时间和金额如下：合同签订后支付工程款的XX%；工程进度过半时支付工程款的XX%；工程完工并验收合格后支付工程款的XX%。

2.乙方应在收到工程款后及时向甲方提供合法有效的发票。

3.工程结算时，乙方应提供完整的结算资料，甲方应在收到结算资料后尽快进行结算审核。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定