2025建筑装饰工程施工合同(甲种本)建筑装饰工程施工管理合同.docxVIP

?合同编号：

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程预算：

1.5工程工期：

二、甲方的权利和义务

2.1甲方应向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

2.2甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程进度款和尾款。

2.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续和证件。

2.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出合理化建议。

2.5甲方应按照合同约定承担因自身原因导致工程延期、停工等风险。

三、乙方的权利和义务

3.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工。

3.2乙方应保证施工安全，遵守施工现场的安全生产规定，承担因施工原因导致的人身伤亡和财产损失。

3.3乙方应按照合同约定的价格向甲方提供工程材料和设备。

3.4乙方应协助甲方办理工程验收和竣工手续。

3.5乙方应按照合同约定承担因自身原因导致工程延期、停工等风险。

四、合同价格及支付方式

4.1双方确认，本合同的工程总造价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

4.2甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到30%时，支付合同总价款的30%；

（3）工程进度达到60%时，支付合同总价款的30%；

（4）工程验收合格后，支付合同总价款的10%。

五、合同的履行和验收

5.1乙方应按照约定的工期完成工程施工，如有延期，应提前通知甲方，并承担相应责任。

5.2甲方应对乙方施工过程中的质量、进度、安全等情况进行监督和检查，并提出整改意见。

5.3工程完成后，双方按照合同约定的标准进行验收，验收合格后，甲方支付尾款。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的日千分之五。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的履行和验收：

注意事项：乙方应按照约定的工期完成工程施工，如有延期，应提前通知甲方，并承担相应责任。甲方应对乙方施工过程中的质量、进度、安全等情况进行监督和检查，并提出整改意见。

解决办法：双方可签订补充协议，明确工程延期的具体责任和违约金等赔偿事项。

2.违约责任：

注意事项：乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方支付违约金；甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。

解决办法：双方应严格按照合同约定的条款执行，如发生违约行为，可先通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.争议解决：

注意事项：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：双方可签订补充协议，明确争议解决的具体方式和法院管辖权等事项。

法律名词及名词解释：

1.建筑装饰工程施工管理合同：是指甲方委托乙方进行建筑装饰工程施工管理，包括施工组织、工程质量、工程进度、安全生产等方面的管理。

2.甲方：指委托乙方进行建筑装饰工程施工管理的当事人，也称为委托人。

3.乙方：指承担建筑装饰工程施工管理的当事人，也称为受托人。

4.工程概况：指建筑装饰工程施工的具体内容、规模、地点、工期等相关信息。

5.工程预算：指建筑装饰工程施工所需的全部费用，包括材料、人工、设备等费用。

6.工程进度款：指甲方按照工程进度支付给乙方的工程款。

7.尾款：指工程验收合格后，甲方支付给乙方的剩余工程款。

8.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

9.工程验收