公路工程施工劳务承包合同通用模板7篇.docx

公路工程施工劳务承包合同通用模板7篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.承包范围：_________

第二条承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方自行负责购买施工所用的材料。

2.乙方所承包的范围包括施工准备、材料采购、施工安装等全部工作。

第三条合同工期

1.本工程合同工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日完工。

2.如有下列情况，工期可相应顺延：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第四条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸与设计变更单进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度提交施工记录本及分项工程质量评定表等过程资料。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和验收规范为依据。

4.工程竣工后，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。

5.甲方代表在验收过程中提出的修改意见，乙方在条件允许的情况下应予以采纳。

第五条合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XX元整（￥XX）。此价款已包括材料费、人工费、机械使用费等全部费用。

2.支付方式：签订合同后预付XX元整（￥XX），工程竣工验收合格后支付尾款XX元整（￥XX）。

第六条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）负责办理项目审批及施工相关手续。

（2）负责提供施工图纸、设计交底及图纸会审。

（3）负责提供施工所需的水电供应及材料堆放场地。

（4）负责及时提出修改设计意见。

2.乙方职责及义务：

（1）严格执行施工图纸、设计交底及图纸会审，确保施工质量。

（2）确保施工进度，按甲方要求的时间节点完成施工任务。

（3）负责施工过程中的安全管理工作。

（4）负责保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品。

第七条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付合同价款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元整（￥XX）。

2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元整（￥XX）。

3.若因乙方施工质量问题导致工程返工或材料损失，乙方需承担相应的赔偿责任。

4.若因甲方原因影响开工或变更设计，甲方需承担相应的赔偿责任。

第八条合同争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决。若协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

3.本合同争议解决方式以法院判决为准。判决生效前，双方应遵守必威体育官网网址义务，不得泄露与案件相关的商业秘密。判决生效后，双方应履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向人民法院申请强制执行。强制执行的费用由违约方承担。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，确保公路工程施工的顺利进行，经双方友好协商，达成如下劳务承包合同：

一、工程概况

1.工程名称：XXX公路工程施工

2.工程地点：XXX

3.施工内容：公路路基、路面、桥梁、涵洞等工程的施工

4.承包范围：具体详见附件一《工程量清单》

二、合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）提供施工图纸及相关技术资料，确保施工图纸的准确性和完整性。

（2）负责施工过程中的技术指导和监督，确保施工质量符合设计要求。

（3）按时支付乙方的劳务费用，确保乙方的合法权益。

2.乙方的权利和义务

（1）按照甲方的施工图纸和技术要求，认真组织施工，确保施工质量符合设计要求。

（2）合理安排施工进度，按时完成施工任务。

（3）加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。

（4）配合甲方进行施工过程中的技术指导和监督，确保施工顺利完成。

三、劳务费用及支付方式

1.劳务费用：具