建设工程施工合同民事代理词(含本诉、反诉)8篇.docxVIP

建设工程施工合同民事代理词(含本诉、反诉)8篇

篇1

一、本诉代理词

尊敬的审判长、审判员：

根据《中华人民共和国律师法》的相关规定，我接受XXX建设集团有限公司的委托，担任其代理人，参与本案的诉讼活动。在诉讼过程中，我严格遵守律师职业道德和执业纪律，竭诚为委托人提供优质的法律服务。

关于本案，我认为存在以下事实：

1.涉案工程是一个大型商业综合项目，包括购物中心、酒店和写字楼等多栋建筑。建设单位为XXX建设集团有限公司，施工单位为XXX建设发展有限公司。双方签订了建设工程施工合同，明确了工程范围、建设工期、工程造价等内容。

2.在施工过程中，建设单位按照合同约定支付了工程进度款，并提供了必要的施工条件。然而，施工单位在收到款项后，并未按照合同约定完成相应的工程量，导致工程进度严重滞后。

3.建设单位多次与施工单位沟通协商，要求其加快施工进度，但施工单位始终未能采取有效措施改善施工状况。最终，建设单位不得不自行采取措施，完成剩余工程。

基于以上事实，我认为建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。具体理由如下：

1.根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，当事人应当按照合同约定履行自己的义务。本案中，施工单位未能按照合同约定完成工程量，构成违约行为。

2.施工单位的行为严重损害了建设单位的利益，导致建设单位不得不自行采取措施完成剩余工程，产生了额外的费用。这些费用应当由施工单位承担。

3.本案中，建设单位已经提供了充分的证据证明其主张。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，证据充分的一方应当得到支持。因此，建设单位的要求应当得到法院的支持。

综上所述，我请求法院依法判决施工单位承担相应的违约责任，并赔偿因此给建设单位造成的损失。同时，我也请求法院驳回施工单位的反诉请求，维护建设单位的合法权益。

谢谢！

二、反诉代理词

尊敬的审判长、审判员：

根据《中华人民共和国律师法》的相关规定，我接受XXX建设发展有限公司的委托，担任其代理人，参与本案的诉讼活动。在诉讼过程中，我严格遵守律师职业道德和执业纪律，竭诚为委托人提供优质的法律服务。

关于本案的反诉部分，我认为存在以下事实：

1.在施工过程中，建设单位未能按照合同约定及时支付工程进度款，导致施工单位无法按时采购材料和支付工人工资。这直接影响了工程的施工进度和质量。

2.建设单位在合同签订后，擅自更改了部分合同条款，要求施工单位在更短的时间内完成更多的工程量。这种不合理的变更要求超出了施工单位的承受能力，导致了施工难度的增加和成本的增加。

3.在施工过程中，建设单位未能提供必要的施工条件和环境。例如，建设单位未能按时提供施工图纸和现场交底等工作，导致施工单位无法按时开工和建设。

基于以上事实，我认为施工单位有权要求建设单位承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。具体理由如下：

1.根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，当事人应当诚实守信地履行自己的义务。本案中，建设单位未能按照合同约定履行自己的义务，构成了违约行为。

2.施工单位的违约行为严重损害了施工单位的利益。由于建设单位的原因，施工单位无法按时完成工程量，导致了施工成本的增加和利润的减少。这些损失应当由建设单位承担。

3.在本案中，施工单位已经提供了充分的证据证明其主张。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，证据充分的一方应当得到支持。因此，施工单位的要求应当得到法院的支持。

综上所述我请求法院依法判决建设单位承担相应的违约责任并赔偿因此给施工单位造成的损失同时我也请求法院驳回建设单位的诉讼请求维护施工单位的合法权益谢谢

篇2

尊敬的审判长、审判员：

根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释，我受建设单位（甲方）的委托，担任本诉讼及反诉讼的代理人。在此，我将对本案进行全面的法律分析，并提出相应的代理意见。

一、关于本诉部分

（一）关于合同履行情况

甲方与施工单位（乙方）签订了《建设工程施工合同》，明确约定了双方的权利和义务。合同签订后，甲方按照约定支付了相应的工程款项，而乙方则负责按照合同约定的质量和进度完成施工任务。

（二）关于违约情况

然而，在施工过程中，乙方存在以下违约行为：

1.质量问题：乙方在施工过程中，部分工程存在质量问题，如部分建筑结构出现裂缝、部分材料不符合合同约定等。

2.进度延误：乙方未能按照合同约定的进度完成施工任务，导致整个项目工期延误。

3.款项拖欠：乙方存在拖欠工人工资和供应商