2025建筑工程水电工施工合同.docxVIP

?合同编号：

鉴于业主委托施工方就位于的工程进行水电安装施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程预算：

第二条施工要求

2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工。

2.2施工方应保证工程质量，确保水电系统安全、可靠、高效运行。

2.3施工方应按照约定的工期完成施工，不得延误。

第三条合同价格

3.1本合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

3.2合同价款支付方式：

（1）双方签订合同后三个工作日内，业主支付施工方工程预算的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程预算的30%作为进度款；

（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的40%作为尾款。

第四条工期

4.1本工程约定的工期为天。

4.2施工方如因自身原因导致工程延误，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为合同价款的0.5%。

第五条质量保证

5.1施工方应保证工程质量，自验收合格之日起，免费保修期为年。

5.2在保修期内，因施工原因导致工程质量问题，施工方负责及时修复，并承担相应费用。

第六条合同的解除和终止

6.1双方协商一致，可以解除或终止本合同。

6.2施工方未按照约定完成施工任务，业主有权解除本合同。

6.3施工过程中出现不可抗力因素，导致工程无法继续进行，双方可协商解除或终止本合同。

第七条争议解决

本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.工程质量问题：

注意事项：施工方应保证工程质量，确保水电系统安全、可靠、高效运行。

解决办法：如发现工程质量问题，业主有权要求施工方及时修复，并承担相应费用。严重质量问题可能导致合同解除。

2.工期延误：

注意事项：施工方应按照约定的工期完成施工，不得延误。

解决办法：如施工方因自身原因导致工程延误，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为合同价款的0.5%。严重延误可能导致合同解除。

3.合同解除和终止：

注意事项：双方协商一致，可以解除或终止本合同。施工方未按照约定完成施工任务，业主有权解除本合同。施工过程中出现不可抗力因素，导致工程无法继续进行，双方可协商解除或终止本合同。

解决办法：双方协商确定解除或终止合同的具体事宜，包括但不限于合同解除后的责任、费用结算等。

4.争议解决：

注意事项：本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：双方积极寻求协商解决，如果协商无果，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指委托施工方进行工程水电安装的业主方。

2.乙方：指承担工程水电安装施工的施工方。

3.工程预算：指根据工程设计方案、施工图纸及相关技术规范，预估的工程所需费用。

4.工期：指双方约定的完成工程施工的时间期限。

5.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向另一方支付的违约赔偿金。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

7.验收合格：指工程按照设计要求、施工规范及相关标准进行验收，达到可以使用或投运的条件。

8.保修期：指施工方对工程质量问题提供免费维修服务的期限。

9.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商或法律途径解决争议的方式。

应用场合：

1.适用于各类建筑工程项目的水电安装施工合同。

2.适用于新建、扩建、改建等水电安装工程。

3.适用于各类公共设施、商业场所、住宅区等水电安装工程。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变动，双方应协商调整合同价款。

2.工