建设工程施工合同模板完整版.docxVIP

建设工程施工合同模板完整版

合同编号：_____________

甲方（发包方）：_____________

法定代表人：_____________

营业执照号码：_____________

地址：_____________

联系方式：_____________

乙方（承包方）：_____________

法定代表人：_____________

营业执照号码：_____________

资质证书号码：_____________（如有）

地址：_____________

项目经理：_____________

联系方式：_____________

鉴于甲方拟建设位于_____________的[项目名称]，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：[项目全称]。

1.2工程地点：[详细地址]。

1.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等，具体以附件一《工程量清单》及附件二《施工图纸》为准。

1.4工程规模：[描述工程规模，如占地面积、建筑面积等]。

1.5工程承包范围：[详细描述承包范围，包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等]。

第二条合同工期

2.1计划开工日期：____年____月____日。

2.2计划竣工日期：____年____月____日。

2.3工期总日历天数：天。

2.4工期延误：如因甲方原因（如设计变更、材料供应不及时等）或不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，经甲方确认后可相应顺延工期；如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的%作为违约金。

第三条合同价款

3.1合同总价款：人民币____元（大写：_____________）。

3.2合同价款调整：根据附件一《工程量清单》中约定的单价及实际完成的工程量计算，如发生工程变更，按变更后的工程量及合同约定的单价调整合同价款。

3.3付款方式：

预付款：合同签订后____日内支付合同总价款的____%；

进度款：按月进度支付，每月____日乙方向甲方提交当月已完工程量报告，甲方在收到报告后____日内审核完毕并支付当月已完成工程量价款的____%；

竣工验收款：工程竣工验收合格后____日内支付至合同总价款的____%；

结算款：工程结算完成后____日内支付至结算总价款的____%；

质保金：剩余____%作为质保金，在保修期满且无质量问题后____日内支付。

第四条工程质量

4.1工程质量标准：符合国家现行的建筑工程质量验收规范及本合同约定的标准。

4.2乙方应严格按照附件二《施工图纸》及甲方要求进行施工，确保工程质量。

4.3甲方有权对工程进行中间验收及竣工验收，如工程质量不符合约定标准，乙方应负责整改直至合格，整改费用由乙方承担。

第五条材料与设备

5.1乙方应按照附件三《材料与设备清单》采购材料与设备，所有材料与设备均需符合国家标准及甲方要求。

5.2乙方在材料与设备进场前应通知甲方进行验收，验收合格后方可投入使用。

第六条工程变更

6.1工程变更应由甲乙双方共同协商确定，并签署书面变更协议。

6.2因工程变更导致工程量增减的，应按实际工程量及合同约定的单价调整合同价款。

第七条安全生产与文明施工

7.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的规定，确保施工安全。

7.2如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任及赔偿因此造成的损失。

7.3乙方应做好文明施工，保持施工现场整洁有序。

第八条保修条款

8.1工程保修期：自工程竣工验收合格之日起____年。

8.2在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修或更换。

8.3保修期满且无质量问题后，甲方应退还乙方质保金。

第九条违约责任

9.1如乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款____%的违约金，但违约金总额不超过合同总价款的____%。

9.2如甲方未能按期支付工程价款，每逾期一日，应按逾期支付金额的____%向乙方支付违约金。

第十条争议解决

10.1双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。

10.2协商不成时，任何一方均可向甲方所在地或乙方注册地的人民法院提起诉讼。

第十一条必威体育官网网址条款

11.1双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、技术资料等信息予以严格必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露。

第十二条合同生效及其他

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

12.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本