网签版工地工程合同样式8篇.docx

网签版工地工程合同样式8篇

篇1

工程名称：______________

工程地点：______________

承包范围：______________

承包方式：______________

合同工期：______________

质量等级：______________

发包方（甲方）：______________

承包方（乙方）：______________

一、工程概况

1.工程名称：_____________________

2.工程地点：_____________________

3.承包范围：_____________________

4.承包方式：_____________________

5.合同工期：_____________________

6.质量等级：_____________________

二、甲方责任

1.负责办理相关建设手续。

2.负责协调现场各施工单位之间的关系。

3.负责与乙方协商工期、质量、安全等方面的事宜。

4.负责按照合同约定支付工程款。

5.负责对工程质量进行监督和验收。

6.负责协助乙方处理现场纠纷和投诉。

7.负责对乙方提交的施工图纸和技术资料进行审核。

8.负责协助乙方办理竣工验收手续。

9.负责按照合同约定承担违约责任。

三、乙方责任

1.负责按照甲方要求进行设计和施工。

2.负责保证施工质量符合国家标准和合同约定。

3.负责保证施工进度符合合同约定。

4.负责保证施工安全符合国家标准和合同约定。

5.负责协助甲方办理相关建设手续。

6.负责与甲方协商工期、质量、安全等方面的事宜。

7.负责提交施工图纸和技术资料供甲方审核。

8.负责协助甲方进行竣工验收工作。

9.负责承担因乙方原因导致的违约责任。

四、合同工期

1.合同工期为______天，自开工之日起计算。

2.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保按期完工。

3.如因甲方原因导致工期延误，乙方应立即向甲方书面说明情况，并协助甲方采取措施减少损失。

4.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

五、质量等级

1.工程质量应符合国家标准和合同约定，确保合格。

2.乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量可靠稳定。

3.甲方应对乙方提交的施工图纸和技术资料进行审核，确保符合设计要求和国家标准。

4.在施工过程中，如发现质量问题，乙方应及时处理并报告甲方，确保问题得到妥善解决。

5.如因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

六、工程款支付

1.甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方能够按时足额收到款项。

2.乙方应在合同签订后尽快提交工程款支付申请，并提供相关证明材料供甲方审核。

3.甲方应在收到乙方支付申请后尽快完成审核并支付款项，如需延期支付应提前告知乙方并说明原因。

4.如因甲方原因导致工程款支付不及时或不足额，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

5.如因乙方原因导致工程款支付申请不真实或虚假，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

七、违约责任

1.双方应严格遵守本合同约定，如一方违约应承担相应责任。具体违约责任如下：

-甲方如未按照合同约定支付工程款或未履行其他义务给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

-乙方如未按照合同约定进行设计和施工或未履行其他义务给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据实际损失情况协商确定或通过仲裁机构裁定或法院判决确定。双方在协商过程中应遵循平等、公正、诚信的原则进行沟通协商解决分歧；在协商过程中应注意保留好相关证据以便在产生纠纷时能够证明自身权益受到侵害；在协商过程中要尽量避免激化矛盾影响双方合作关系及信誉度；在协商不成时可以选择通过仲裁机构裁定或法院判决来解决分歧但要注意选择合法合规的仲裁机构或法院并且要遵循相关法律法规程序来进行操作以免造成不必要损失。双方在签订合同时应仔细阅读各项条款内容并充分了解各自权利义务后方可签字盖章确认生效执行该合同协议书以便能够更好地保护自身合法权益不受侵害。以上就是关于网签版工地工程合同样式的内容介绍供大家参考借鉴希望能够为大家提供帮助！

篇2

甲方