教学楼建设工程施工合同5篇.docx

教学楼建设工程施工合同5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________教学楼建设工程

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如有下列情况，工期可以顺延：因发包方原因影响开工；不可抗力；发包方同意工期顺延的其他情况。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元，大写：_________。其中，设计费为_________元，大写：_________；材料费为_________元，大写：_________；施工费为_________元，大写：_________。具体费用以实际结算为准。

2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总金额的_________%，即人民币_________元，大写：_________；主要材料进场后，甲方支付乙方合同总金额的________%，即人民币_________元，大写：_________；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的________%，即人民币_________元，大写：_________。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准：按照《建设工程质量评定标准》和《建设工程施工质量验收规范》进行验收。

第五条双方职责

1.甲方职责：负责办理有关建设手续；负责协调各施工单位的施工；负责按时支付工程款。

2.乙方职责：负责按照合同要求完成施工任务；负责施工质量、安全和进度；负责竣工验收。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款或擅自变更施工内容，应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方若不按合同约定完成施工任务或施工质量达不到合格标准，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同生效期内，双方应严格遵守合同条款，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经双方协商一致并签订书面协议。

第八条争议解决与适用法律

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的订立、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

第九条其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充；补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期要求

1.乙方必须严格按照甲方要求的工期完成本工程的施工任务。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成乙方无法按时开工或中途停工；

（2）因设计变更或工程量增加造成乙方无法按时完工；

（3）因不可抗力因素导致乙方无法按时完工。

三、付款方式

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）预付款：合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的百分之______作为预付款；

（2）进度款：工程完成______%时，甲方应支付乙方合同总金额的百分之______作为进度款；

（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。

2.乙方应在收到款