施工承包通用版协议书6篇.docx

施工承包通用版协议书6篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并及时向甲方提供开工报告。甲方在接到乙方的开工报告后，应及时审批。

2.合同工期为XX个月，从甲方批准的开工报告之日起计算。

第三条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工规范、操作规程和工程设计要求组织施工，确保工程质量。在施工中，乙方应做好质量检查记录。

2.工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。甲方应在接到验收申请后尽快组织验收。

3.工程质量应符合《建设工程质量评价标准》及相关规定。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返修并承担相应损失。

第四条工程价款与支付

1.本工程采用固定总价合同，工程总价款为人民币XX元整（大写：XX元整）。该价款已包括工程所需的所有费用，乙方不得再要求甲方支付超出该价款的其他费用。

2.工程款支付方式为银行转账。在合同签订后，甲方应在收到乙方提交的发票后尽快支付工程款。具体支付节点如下：预付款为合同总价的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）；中期款为合同总价的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）；尾款为合同总价的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。尾款在竣工验收合格后支付。

第五条甲方责任与义务

1.甲方应按时向乙方支付工程款，并确保施工期间的水电供应。如因甲方原因造成工程停工或延误，甲方应承担相应损失。

2.甲方应协助乙方办理相关施工手续，并提供必要的支持和帮助。

第六条乙方责任与义务

1.乙方应确保施工质量符合设计要求和评价标准，并按期完成施工任务。如因乙方原因造成工程停工或延误，乙方应承担相应损失。

2.乙方应遵守施工现场的安全规定和操作规程，确保施工期间的安全生产。如因乙方违反安全规定造成的事故或损失，乙方应承担全部责任。

3.乙方应妥善保管施工现场的机械设备和材料，防止丢失或损坏。如因乙方原因造成机械设备或材料的丢失或损坏，乙方应承担赔偿责任。

第七条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.若甲方违约，应承担因违约给乙方造成的全部损失。具体计算方法如下：因甲方原因造成工程停工或延误的，每逾期一天，甲方应支付乙方合同总价的千分之一作为违约金；若违约金总额不足弥补乙方损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。

2.若乙方违约，应承担因违约给甲方造成的全部损失。具体计算方法如下：因乙方原因造成工程停工或延误的，每逾期一天，乙方应支付甲方合同总价的千分之一作为违约金；若违约金总额不足弥补甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。此外，乙方还应赔偿甲方因违约造成的其他损失。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如一方违约导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同并要求对方承担违约责任。

2.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条甲方工作

1.甲方负责办理与工程相关的所有行政审批手续，为乙方施工提供必要的工作条件和环境。

2.甲方负责将施工所需的水、电接入施工区域，并承担相关费用。

3.甲方负责提供施工图纸和必要的技术支持。

4.甲方负责按照合同约定支付乙方的工程款项。

第三条乙方工作

1.乙方负责按照施工图纸和技术要求完成施工任务。

2.乙方负责确保施工质量符合相关标准，做好施工质量的自检工作。

3.乙方负责确保施工安全，按照安全生产的相关规定执行。

4.乙方负责保护施工现场的环境，避免对周围环境造成污染。

5.乙方负责按照合同约定完成施工任务，确保施工进度符合甲方要求。