2025建设工程机电施工合同.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于：

第一条工程概况

1.1工程名称：（项目名称）

1.2工程地点：（项目地址）

1.3工程内容：机电设备安装、管道铺设、电气设备安装等详见工程量清单。

1.4工程工期：自开工之日起至合同约定的工程竣工交付之日止。

第二条合同价格

2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元，详见工程量清单。

2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班等费用，并包括但不限于施工过程中发生的全部直接费用和间接费用。

第三条付款方式及进度

3.1甲方按照本合同约定的工程进度和质量要求，分期支付乙方工程款项。具体付款比例和时间详见付款计划表。

3.2乙方完成合同约定的工程内容并经验收合格后，甲方按照合同约定的时间支付剩余款项。

第四条工程质量

4.1乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。

4.2乙方应承担因施工原因造成的质量问题和安全事故的责任。

第五条工程进度

5.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程施工。

5.2乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

6.1乙方若未能按照约定完成工程施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×日违约金比例。

6.2甲方若未能按照约定支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×日违约金比例。

第七条争议解决

7.1对于本合同的履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应确保合同内容的合法性。如遇法律变化，双方应及时沟通，按变化后的法律法规调整合同内容。

解决办法：双方应共同关注法律法规的变更，必要时聘请专业法律顾问提供意见，并根据法律法规的变化调整合同。

2.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，另一方有权要求违约方承担违约责任。

解决办法：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

3.合同履行过程中产生的争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：双方可通过聘请专业调解人员或律师进行调解，如调解不成，可按照约定向法院提起诉讼。

4.合同中的名词和术语，如有分歧，双方应共同查阅相关法律法规、行业规范或请教专业人员，以确保理解一致。

解决办法：双方可共同查阅相关资料，如仍有分歧，可请教专业人员以达成一致理解。

法律名词及名词解释：

1.合同法：是指调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。

2.机电安装资质：是指从事机电设备安装、维修、保养等业务的企业所应具备的法定条件和技术能力。

3.违约金：是指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向另一方支付的金钱。

4.工程量清单：是指明细列出工程各项工作的名称、数量、单价和总价等的清单。

5.工期：是指合同约定的完成工程施工的时间。

6.法定代表：是指依法律或章程规定代表法人行使民事权利、履行民事义务的主要负责人。

7.合同履行：是指合同双方按照约定履行各自的权利和义务的过程。

8.争议解决：是指当合同双方在履行过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、改建、扩建等项目的机电施工环节。

2.适用于机电安装公司、工程承包商与工程项目业主或授权代表之间的合同签订。

补充条款：

1.专用条款：根据具体工程项目的特点和需求，双方可签订专用条款，对合同的一般条款进行补充和调整。

2.技术条款：针对特定工程的技术要求，双方可签订技术条款，明确施工标准、