- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
施工合同工期延期的违约条款6篇
篇1
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方就施工合同工期延期事宜达成如下协议:
一、合同背景
甲方与乙方于______年______月______日签订了施工合同,由乙方负责施工建设______项目。由于______原因,导致工期无法按时完成,现双方协商对工期进行延期,并达成以下违约条款。
二、延期原因及责任归属
1.延期原因:由于______原因,导致工期无法按时完成。具体情况包括但不限于______等。
2.责任归属:乙方对此次工期延期承担主要责任,甲方也有一定责任。乙方应积极配合甲方做好相关协调工作,确保工期尽快恢复。
三、违约条款
1.乙方应在延期原因消除后尽快恢复施工,并确保在合理期限内完成剩余工程。如乙方未能按时完成剩余工程,将视为乙方违约,需承担相应的违约责任。
2.甲方应积极配合乙方做好施工协调工作,确保施工顺利进行。如甲方未能提供必要的支持和协调,将视为甲方违约,需承担相应的违约责任。
3.对于工期延期造成的相关损失,包括但不限于材料损失、人工损失、利息损失等,乙方应承担相应的赔偿责任。甲方应在合理范围内提供必要的支持和协助,确保损失最小化。
4.如因工期延期导致项目无法按时交付使用,乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。甲方有权要求乙方返还已支付的部分或全部款项,并要求乙方支付相应的利息和罚款。
四、争议解决
1.如双方因工期延期问题发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.在诉讼过程中,双方应积极配合法院做好相关工作,确保诉讼程序顺利进行。同时,双方应尊重法院判决结果,并履行相应的义务和责任。
五、其他条款
1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效后,双方应认真履行各自的义务和责任,确保施工合同顺利履行。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。如有未尽事宜或需要修改补充的,双方应协商一致后书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(发包方):_________(签字盖章)
日期:______年______月______日
乙方(承包方):_________(签字盖章)
日期:______年______月______日
篇2
一、合同背景
本施工合同由甲方(建设单位)与乙方(施工单位)共同签订,旨在明确双方的权利和义务,确保施工工程的顺利进行。在合同履行过程中,由于各种原因,可能会出现工期延期的情况,为此,双方需共同遵守以下违约条款。
二、工期延期违约责任
1.甲方违约责任:
(1)甲方未按照合同约定支付工程款项,导致乙方无法按时开工或无法继续施工,甲方应承担违约责任。
(2)甲方未提供必要的技术支持或施工条件,导致乙方无法按时完工,甲方应承担违约责任。
(3)甲方擅自变更施工内容或增加工程量,导致乙方无法按时完工,甲方应承担违约责任。
2.乙方违约责任:
(1)乙方未按照合同约定时间开工或擅自停工,导致工期延期,乙方应承担违约责任。
(2)乙方在施工过程中存在质量或安全隐患,导致甲方要求停工整改,乙方应承担违约责任。
(3)乙方未按照合同约定完成施工内容或未达到质量标准,导致甲方要求返工或整改,乙方应承担违约责任。
三、违约条款具体内容
1.违约金的计算方式:根据《中华人民共和国合同法》及双方约定,违约方需按照合同总金额的10%向另一方支付违约金。如违约方在合同约定时间内未支付违约金,则违约方需按照合同总金额的15%向另一方支付违约金。
2.违约金的支付时间:违约方需在违约发生后10个工作日内向另一方支付违约金。如违约方未在规定时间内支付违约金,则违约方需向另一方支付逾期违约金。
3.违约金的支付方式:违约方需通过银行转账或其他双方认可的方式向另一方支付违约金。具体支付方式需在双方协商后确定。
4.违约金的其他约定:如违约方在合同约定时间内履行了违约义务(如支付了违约金或进行了整改),则另一方不得再向违约方主张其他违约责任。但如违约方未在规定时间内履行违约义务,则另一方有权向违约方主张其他违约责任。
四、其他约定事项
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应共同遵守合同条款,确保施工工程的顺利进行。
2.如本合同在履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉
您可能关注的文档
- 锚杆制作工程承包协议范本7篇.docx
- 必威体育精装版建材购销合同书范本8篇.docx
- 仓库租赁合同范本通用版6篇.docx
- 厂区道路合同7篇.docx
- 《城市供用水合同》[示范文本]8篇.docx
- 专利申请权转让协议通用范本8篇.docx
- 排水管道维修工程施工合同协议书范本5篇.docx
- 湖北黄梅县康复协议书6篇.docx
- 房屋买卖协议必威体育精装版模板1000字5篇.docx
- 工伤债权转让协议书5篇.docx
- 2024年度民主生活会个人对照检查材料(带头增强党性、严守纪律、砥砺作风方面)+带头增强党性、严守纪律、砥砺作风方面存在的主要问题.doc
- 2024-2025年民主生活会、组织生活会的批评与自我批评+民主生活会会前集中学习研讨体会.doc
- 市委书记在2025年中秋国庆节前廉政谈话会上的讲话在2025年中秋国庆节前廉政谈话.doc
- 2024年度民主生活会存在问题及不足之处+2024年度民主生活会“向下”批评意见清单.doc
- 2篇 2024年民主生活会个人对照检查发言材料(四个带头).doc
- 范文 在2025年春节前廉政谈话暨春节期间重点工作部署会议上的讲话.doc
- 2024-2025年关于意识形态专题党课讲稿、宣讲报告.doc
- 区长、局一把手2024年个人政治画像报领导干部政治画像自评材料.doc
- 理论武装方面存在问题及整改措施+第二批主题教育六个方面问题查摆、原因分析、整改措施.docx
- 2024年度民主生活会领导班子对照检查材料(四个带头)+带头增强党性、严守纪律、砥砺作风方面存在的主要问题.doc
文档评论(0)