加工承揽合同的简洁版完整样书8篇.docx

加工承揽合同的简洁版完整样书8篇

篇1

加工承揽合同

甲方（定作人）：

地址：

电话：

乙方（承揽人）：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽事宜，达成如下协议：

一、加工承揽事项

1.甲方委托乙方加工承揽以下事项：

2.具体要求：

3.交付时间：

4.交付方式：

5.验收标准和方法：

二、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币元。

2.甲方应在合同签订后，向乙方支付合同价款的%作为预付款。

3.乙方在交付工作成果并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余价款。

4.甲方应通过以下方式向乙方支付价款：

5.乙方应在收到价款后，向甲方出具合法有效的发票。

三、双方权利义务

1.甲方的权利义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成加工承揽事项。

（2）甲方有权监督乙方的加工过程，确保加工质量符合约定。

（3）甲方应按时向乙方支付价款。

（4）甲方应协助乙方完成加工承揽事项，提供必要的技术支持和资料。

2.乙方的权利义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付价款。

（2）乙方应按时完成加工承揽事项，确保加工质量符合约定。

（3）乙方应接受甲方的监督，确保加工过程符合法律法规和合同约定。

（4）乙方应向甲方交付工作成果，并提供必要的技术支持和资料。

四、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任的承担：

（1）甲方未按时向乙方支付价款的，每逾期一天，应向乙方支付合同价款%的违约金。

（2）甲方未协助乙方完成加工承揽事项的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任的承担：

（1）乙方未按时完成加工承揽事项的，每逾期一天，应向甲方支付合同价款%的违约金。

（2）乙方加工质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。

3.赔偿标准：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，违约方应承担因其违约行为给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

五、争议解决及管辖法院

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向以下管辖法院提起诉讼：人民法院。

2.在诉讼过程中，双方应本着友好合作的原则，积极配合法院的调查取证工作。

3.判决生效之日起，双方应认真履行判决所确定的义务。如一方不履行判决义务的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

4.在执行过程中，如出现妨碍执行的情形，应及时向执行法院报告或反映。如一方对执行法院作出的裁定不服的，可依法向上一级人民法院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

篇2

加工承揽合同

甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承揽人）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方加工承揽事宜，达成如下协议：

一、加工承揽事项

1.1甲方委托乙方加工承揽的产品名称、规格型号、数量、质量要求等详见附件一《加工承揽清单》。

1.2乙方应在收到甲方提供的原材料后，按照甲方要求进行加工承揽，并按时完成。

二、加工承揽期限

2.1加工承揽期限自本合同签订之日起至附件一《加工承揽清单》中约定的全部产品加工完成之日止。

2.2如有特殊情况需要延长加工承揽期限，双方应另行协商并签订补充协议。

三、加工承揽费用及支付方式

3.1加工承揽费用详见附件一《加工承揽清单》。

3.2甲方应按照附件一《加工承揽清单》约定的支付方式和时间，向乙方支付加工承揽费用。

3.3乙方应提供合法有效的增值税专用发票，甲方应在收到发票后进行认证和支付。

四、双方权利义务

4.1甲方应提供完整的原材料，并保证原材料的质量和规格符合要求。

4.2甲方应按时支付加工承揽费用，如逾期支付应承担相应的违约责任。

4.3乙方应按照甲方要求进行加工承揽，并保证产品的质量和规格符合要求。

4.4乙方应按时完成加工承揽任务，如因乙方原因导致延期交货，应承担相应的违约责任。

4.5乙方应提供完善的售后服务，如产品出现质量问题，应及时进行维修和更换。

五、违约责任

5.1甲方如逾期支付