- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
建设工程勘察通用版合同5篇
篇1
合同编号:[合同编号]
甲方(发包人):[甲方名称]
乙方(承包人):[乙方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程的勘察工作协商达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:[工程名称]
2.工程地点:[工程地点]
3.工程规模:[工程规模]
4.勘察范围:[勘察范围]
二、合同工期
1.开工日期:[开工日期]
2.竣工日期:[竣工日期]
3.合同工期:[合同工期]天。
三、质量标准
1.质量标准:[质量标准]
2.乙方承诺按照甲方提出的质量标准进行勘察工作,确保勘察成果真实准确。
四、合同价款及支付方式
1.合同价款:[合同价款]元。
2.支付方式:[支付方式]
五、双方权利与义务
1.甲方权利与义务:
(1)甲方有权对乙方的勘察工作进行监督,确保勘察质量符合标准要求。
(2)甲方应当提供必要的支持和协助,确保勘察工作顺利进行。
2.乙方权利与义务:
(1)乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助。
(2)乙方应当按时完成勘察工作,确保勘察成果真实准确。
六、违约责任
1.甲方违约责任:如甲方未按时支付勘察费用或未提供必要支持和协助,导致勘察工作无法按时完成,甲方应当承担相应的违约责任。
2.乙方违约责任:如乙方未按时完成勘察工作或勘察成果不符合质量要求,乙方应当承担相应的违约责任。
七、争议解决
1.争议解决方式:本合同的争议解决方式包括协商解决和诉讼解决。在协商无果的情况下,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
2.争议管辖法院:本合同的争议管辖法院为[管辖法院]。
八、合同生效与终止
1.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.合同终止:在合同有效期内,如一方违约,另一方有权终止合同。合同终止后,违约方应当承担相应的违约责任。
甲方(发包人):[甲方名称]
签字盖章:
日期:XXXX年XX月XX日
乙方(承包人):[乙方名称]
签字盖章:
日期:XXXX年XX月XX日
篇2
合同编号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
工程名称:XXXX
工程地点:XXXX
发包人:XXXX
承包人:XXXX
签订日期:XXXX年XX月XX日
一、工程概况
本工程位于XXXX,主要涉及XX专业,包括但不限于XX、XX、XX等方面的勘察工作。工程总造价为XX元,其中勘察费用为XX元,其他费用为XX元。工期为XX天,具体日期从XXXX年XX月XX日开始计算。
二、发包人职责
1.负责提供勘察所需的场地、设备、资料等,并确保其符合勘察要求。
2.负责协调勘察过程中的相关问题,确保勘察工作顺利进行。
3.负责支付勘察费用,确保按时足额支付。
4.负责对勘察成果进行验收,并提出合理的修改意见。
三、承包人职责
1.负责制定勘察方案,确保勘察工作的科学性、合理性和可行性。
2.负责组织勘察人员和设备进场,确保勘察工作按时开始。
3.负责实施勘察工作,确保勘察数据的准确性和完整性。
4.负责对勘察成果进行整理和分析,提出合理的建议。
5.负责保护勘察现场的环境和设施,确保勘察工作的顺利进行。
四、质量保证
1.承包人应建立健全质量管理体系,确保勘察工作的质量符合相关标准和要求。
2.承包人应定期对勘察设备进行维护和保养,确保设备的正常运转和数据的准确性。
3.承包人应加强对勘察人员的培训和教育,提高勘察人员的素质和能力。
4.承包人应积极配合发包人对勘察成果的验收工作,并根据验收意见进行必要的修改和调整。
五、安全保证
1.承包人应建立健全安全管理制度,确保勘察工作的安全符合相关标准和要求。
2.承包人应对勘察现场进行必要的安全防护措施,确保人员和设备的安全。
3.承包人应加强对勘察人员的安全教育和培训,提高勘察人员的安全意识和能力。
4.承包人应积极配合发包人对勘察现场的安全检查工作,并根据检查结果进行必要的改进和调整。
六、违约责任
1.如果发包人未按时提供勘察所需的场地、设备、资料等,导致勘察工作无法按时开始或无法进行,发包人应承担相应的违约责任。
文档评论(0)