2025建设工程施工合同(示范文.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于：

1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项工程的合法所有权和决策权；

2.施工方是一家具备相关资质和经验，有能力完成该工程建设任务的单位；

3.双方均愿意遵守国家相关法律法规，共同完成该工程建设项目。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程内容：

5.工程总投资：

二、合同价格

1.双方确认，施工方完成本工程所需的合同价格为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.价格构成：包括工程设计费、材料费、施工费、管理费、税金等全部费用。

3.合同价格支付方式：

a)业主自开工之日起，按工程进度分阶段支付；

b)具体支付比例和时间，双方另行协商确定。

三、合同工期

1.双方确认，本工程的合同工期为个月，自开工之日起算。

2.开工日期：

3.竣工日期：

四、质量标准

1.双方确认，本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。

2.施工方应承担工程质量的责任，确保工程质量达到约定标准。

五、合同的履行

1.施工方应按约定时间、质量和数量完成工程建设任务。

2.业主应按约定时间支付合同价款，并提供施工所需的相关条件。

3.双方应共同协调解决工程建设过程中出现的问题，确保工程顺利进行。

六、违约责任

1.施工方未按约定完成工程，应承担相应的违约责任。

2.业主未按约定时间支付价款，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：

乙方代表（签名）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。解决办法：签订前进行尽职调查，核实各方信息。

2.合同价格需明确，如有价款调整，应提前协商一致。解决办法：设置价格调整机制，明确调整条件和程序。

3.合同工期应符合实际，如需延期，双方应协商一致。解决办法：制定详细的工期计划，提前预警工期延误风险。

4.工程质量应符合国家标准，如有质量问题，施工方应负责修复。解决办法：明确质量标准，加强质量监督和验收。

5.合同履行过程中，如有争议，应协商解决。解决办法：建立沟通渠道，及时处理合同履行过程中的问题。

6.双方应遵守国家法律法规，如有违法行为，应承担相应法律责任。解决办法：了解并遵守相关法律法规，定期进行法律培训。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，即建设工程项目的业主。

2.乙方：指合同中的受托方，即具备相关资质和能力完成工程建设的单位。

3.合同履行：指合同双方按照约定履行合同义务的过程。

4.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。

5.争议解决：指合同双方在履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

6.工期：指合同约定的工程完成所需的时间。

7.质量标准：指工程质量应达到的国家相关法律法规、行业标准和规范要求。

8.合同价款：指合同双方约定的工程总价款。

9.履约保证金：指合同一方为确保合同履行，向对方支付的保证金。

10.法律适用：指合同双方在履行过程中，应遵守的国家法律法规。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。

2.适用于施工方具备相应资质和能力，能够完成工程建设任务。

3.适用于业主对工程质量、工期有明确要求的场合。

补充条款：

1.工程变更条款：明确工程变更的条件、程序和价款调整机制。

2.