房屋建造安全合同协议6篇.docx

房屋建造安全合同协议6篇

篇1

甲方（发包人）：________

乙方（承包人）：________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方房屋建造安全事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________

2.工程地点：________

3.工程内容：________

4.工程造价：________

二、安全施工目标

1.乙方应确保施工现场的安全，防止事故发生。

2.乙方应严格遵守国家及地方的安全施工规定和标准。

3.乙方应建立安全施工管理制度，明确各级人员的安全职责。

4.乙方应开展安全施工教育培训，提高施工人员安全意识。

5.乙方应建立安全施工检查制度，及时发现并处理安全隐患。

6.乙方应制定应急预案，确保在发生安全事故时能够迅速有效地处理。

三、安全施工措施

1.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志。

2.乙方应确保施工现场的电气设备符合安全规范，并定期进行安全检查。

3.乙方应确保施工机械、设备、工具等符合安全要求，并定期进行安全维护。

4.乙方应在施工现场配备足够的安全防护用品，并定期检查更新。

5.乙方应在施工前对施工人员进行安全技术交底，确保施工人员了解施工过程中的安全风险和防范措施。

6.乙方应在施工过程中建立安全值班制度，确保施工现场的安全监管不中断。

7.乙方应在施工结束后进行安全总结，总结施工过程中的安全经验和教训。

四、安全生产责任

1.甲方作为发包人，应承担下列安全生产责任：

（1）向乙方提供符合安全施工要求的施工图纸和资料。

（2）协助乙方进行安全施工教育培训。

（3）协助乙方进行安全施工检查。

（4）协助乙方处理安全事故。

2.乙方作为承包人，应承担下列安全生产责任：

（1）建立健全安全施工管理制度和安全施工责任制。

（2）制定安全技术措施和安全操作规程。

（3）开展安全施工教育培训，提高施工人员安全意识。

（4）进行安全施工检查，及时发现并处理安全隐患。

（5）制定应急预案，确保在发生安全事故时能够迅速有效地处理。

（6）对施工现场的安全生产负责。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方未按照合同约定向乙方提供符合安全施工要求的施工图纸和资料，或者未协助乙方进行安全施工教育培训、安全检查等工作的，应当承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方未按照合同约定建立安全施工管理制度和安全施工责任制，或者未制定安全技术措施和安全操作规程等，应当承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.乙方在施工过程中发生安全事故，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。具体赔偿标准根据事故责任大小和损失程度确定。

4.因不可抗力导致违约的，违约方应当免除违约责任。但是违约方因不可抗力导致不能履行合同的义务时，应当及时通知对方，并提供相关证明材料。

六、争议解决方式及管辖法院

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。但是如双方另有约定的除外。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

4.如因争议导致合同无法继续履行的，经双方协商同意可以终止合同。但是因一方违约导致合同无法继续履行的除外。

篇2

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX房屋建造工程

2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街

3.工程承包方式：包工包料

4.工程内容：房屋建造、装修及附属设施

第二条工期及交付

1.工期：本合同工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期总共XX天。

2.交付：工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收，甲方应在接到验收通知后XX个工作日内组织验收。验收通过后，乙方应将工程交付给甲方。

第三条工程质量及保修

1.工程质量：乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规的要求，并应符合甲方提供的施工图纸及