2025绿化施工合同样式.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于：

2.施工方愿意接受委托，为业主提供绿化施工服务；

3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，同意签订本合同。

第一条施工范围和内容

1.1施工范围：根据业主提供的项目施工图纸及工程量清单，乙方负责完成项目的绿化施工工作。

1.2施工内容：包括但不限于绿化苗木的采购、种植、养护、修剪、浇水、施肥、病虫害防治等工作。

第二条施工标准和质量

2.1乙方应按照业主提供的施工图纸、工程量清单以及国家相关绿化施工标准和质量要求进行施工。

2.2乙方应保证所种植苗木的品种、规格、数量符合施工图纸及工程量清单的要求。

2.3乙方应确保项目施工质量，满足业主对绿化效果的要求。

第三条施工期限

3.1乙方应按照业主的要求，确保项目在约定的施工期限内完成。

3.2施工期限自双方签订本合同之日起计算，至项目完工并经业主验收合格之日止。

第四条合同价款

4.1双方同意，本项目的合同价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

4.2乙方应按照合同约定的施工进度，向业主提交工程进度款申请。

4.3业主应在收到乙方提交的工程进度款申请后7个工作日内，完成审批并支付相应款项。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定的施工范围、内容、标准和质量要求进行施工的，业主有权要求乙方及时整改，并按照违约部分工程价款的__%向业主支付违约金。

5.2乙方未按照约定的施工期限完成项目的，业主有权要求乙方支付延期违约金，延期违约金按照合同价款的__%计算。

5.3业主未按照约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并按照未支付价款的__%向业主追讨违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目完工并经业主验收合格之日止。

甲方（业主）：

乙方（施工方）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应严格按照合同条款执行。

解决办法：如双方在履行过程中发现合同内容与国家法律法规相抵触，应立即停止履行，并协商修改合同条款。

2.双方应保证合同中所提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

解决办法：双方应认真核实对方提供的信息，如有疑问，可要求对方提供相关证明文件。

3.合同价款的支付和结算应按照约定的时间和方式进行，如一方未按时支付，应承担违约责任。

解决办法：双方应严格按照约定的付款时间、付款比例和付款方式进行支付，如有特殊情况需调整，应协商一致。

4.乙方应按照约定的施工范围、内容、标准和质量要求进行施工，如未达到约定标准，甲方有权要求乙方整改。

解决办法：甲方应明确提出整改要求，乙方应按照要求及时整改。

5.乙方应按照约定的施工期限完成项目，如延期完成，应支付延期违约金。

解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保按期完成项目。如因特殊情况无法按期完成，应及时与甲方沟通，协商延期事宜。

6.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：双方应保持冷静，积极沟通，寻求双方都能接受的解决方案。如协商无果，可依法向法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.绿化施工：指对土地进行绿化处理，包括种植树木、花草、绿篱等，以及与之相关的养护、修剪、浇水、施肥、病虫害防治等工作。

2.施工图纸：指项目设计单位根据项目需求所绘制的施工详图，包括平面图、立面图、剖面图等，用以指导施工。

3.工程量清单：指根据施工图纸和工程量计算规则，对项目中所涉及的工程量进行详细罗列和计算的清单。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约补偿。

5.延期违约金：指乙方未按照约定施工期限完成项目，应向甲方支付的延期违约补偿。

6.友好协商：指双方在争议解决过程中，通过沟通、谈判等方式，寻求双方