建设工程质量免责协议书5篇.docx

建设工程质量免责协议书5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担建设工程质量检测工作，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、检测范围与要求

1.乙方需对建设工程的下列部位进行检测：_________

2.乙方需按照《建设工程质量检测标准》及相关法律法规的要求进行检测。

3.乙方应确保检测结果的准确性和公正性，对检测结果负责。

三、检测费用及支付方式

1.检测费用：_________元。该费用包括检测所需的人工费、材料费、机械使用费等所有费用。

2.支付方式：甲方应在签订合同后，向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即_________元。剩余款项在乙方提交检测报告后一次性支付。

3.乙方需提供正规发票及检测报告的电子版和纸质版。

四、检测时间要求

1.乙方应在签订合同后，尽快安排人员进场进行检测。

2.检测工作应在签订合同后10个工作日内完成。如遇特殊情况，双方可协商调整检测时间。

3.乙方应确保在合同约定的时间内完成检测工作，并对因自身原因导致的延误承担责任。

五、质量保证及违约责任

1.乙方应确保检测结果的准确性，如因乙方原因导致的检测结果不准确，乙方应承担相应的法律责任。

2.甲方应确保支付检测费用的及时性和完整性，如因甲方原因导致的支付延误，甲方应承担相应的违约责任。

3.双方应严格遵守合同约定，如一方违约，违约方应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.双方应友好协商解决争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为_________仲裁委员会，诉讼地点为_________人民法院。

2.仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

3.仲裁或诉讼的裁决结果对双方具有法律约束力。

七、合同生效与终止

1.合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同生效后，双方应认真履行合同约定，直至合同目的实现。如需变更或解除合同的，应协商一致并签订书面协议。

3.合同终止时，双方应友好协商解决相关事宜，确保合同终止的顺利进行。

八、其他约定事项

1.双方应对合同内容及履约过程中涉及的信息必威体育官网网址，未经对方同意，不得泄露给第三方。

2.双方应积极配合完成检测工作，确保检测工作的顺利进行。如因配合不力导致的延误或损失，由责任方承担责任。

3.如有未尽事宜，双方可协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、合同条款

1.工程质量

乙方应确保施工质量符合《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，并达到甲方要求的质量标准。在施工过程中，乙方应建立健全的质量管理体系，加强施工质量控制，确保工程质量符合合同约定。

2.工程质量免责条款

（1）甲方应在施工前向乙方提供完整的施工图纸和技术要求，确保乙方能够充分了解施工内容和标准。如果甲方提供的施工图纸和技术要求存在错误或变更，乙方应及时向甲方提出，甲方应承担相应的责任。

（2）乙方在施工过程中，应按照合同约定和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合约定。如果因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任。

（3）如果因不可抗力或意外事件导致工程质量问题，如自然灾害、社会突发事件等，乙方应及时向甲方说明情况，并提供相应的证明材料，甲方应根据实际情况承担相