工程安装承揽合同实用版范文8篇.docx

工程安装承揽合同实用版范文8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承揽工程安装事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工程总天数：_________天

三、工程质量

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行工程施工，确保工程质量符合相关标准和要求。

2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到优良标准。

3.甲方有权对工程质量进行监督检验，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或者采取其他补救措施。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币_________元整（￥_________），包含设计、材料、施工等费用。具体费用详见附件一。

2.甲方应在合同签订后支付工程总价款的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应立即开始施工，确保工程按期完成。如果因乙方原因造成工期延误，乙方应退还甲方已支付的预付款，并赔偿甲方因此造成的损失。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金。如果甲方逾期付款超过三十天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。如果乙方逾期完成施工任务超过三十天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量不符合要求，乙方应负责返工或者采取其他补救措施，并赔偿甲方因此造成的损失。

4.甲方在竣工验收过程中发现工程质量不符合要求，有权要求乙方返工或者采取其他补救措施。如果因此导致工期延误，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院进行审理。

2.判决生效前，双方应继续履行合同义务。判决生效后，双方应履行生效判决所确定的义务。如果一方不履行生效判决所确定的义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

3.在争议解决过程中，双方应注意保护对方的合法权益，尽量减少因争议给双方带来的损失。同时，双方应积极寻求其他解决方案，以尽快解决争议并恢复合同的正常履行。

七、合同变更和解除

1.甲乙双方在履行合同过程中如需变更合同内容或解除合同的，应协商一致并签订书面协议。协议中应明确变更或解除的内容、生效时间、双方的权利和义务等。变更或解除合同的协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.在合同变更或解除过程中，双方应遵循诚实守信的原则，友好协商处理相关事宜。同时，双方应注意保护对方的合法权益，尽量减少因合同变更或解除给双方带来的损失。

3.如果因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方均可提出解除合同。在解除合同后，双方应友好协商处理相关事宜，并共同承担因不可抗力造成的损失。如果一方因违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

八、其他约定事项

1.甲方应按时向乙方提供施工所需的水电等基础设施支持。如果因甲方原因导致基础设施供应不足或中断而影响施工进度的，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。同时，乙方也应根据实际情况调整施工方案和时间安排以最大程度地减少损失并保障施工进度和质量。

2.乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产和设施安全并遵守甲方的规章制度和现场管理规定。如果因乙方原因造成甲方财产损失的应承担相应的赔偿责任并赔偿甲方因此造成的损失。同时甲方也应为乙方的施工提供必要的支持和协助以保障施工顺利进行并达到预定目标。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所