2024年建设工程施工合同资料.docxVIP

?2024年建设工程施工合同资料

合同编号：__________

地址：________________________

联系方式：____________________

地址：________________________

联系方式：____________________

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

二、合同工期

1.工程开工日期：____年____月____日。

2.工程竣工日期：____年____月____日。

三、合同价款

1.合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2.付款方式：按照工程进度付款，具体付款方式如下：

（1）开工前支付合同总价款的____%；

（2）工程完成至____%时支付合同总价款的____%；

（3）工程完成至____%时支付合同总价款的____%；

（4）工程竣工后支付合同总价款的____%。

四、工程质量及标准

1.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量。

2.乙方应确保工程所用材料、设备符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。

3.乙方应按甲方要求提供相关质量证明文件。

五、安全生产及环保

1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。

2.乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、扬尘、废水等对环境的影响。

六、合同变更与解除

1.合同履行期间，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

2.合同解除后，乙方已完成的工作量按实际发生费用结算。

七、违约责任

1.乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

2.乙方违反合同规定，导致工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担修复费用，并支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.双方应遵守国家法律法规，不得从事违法经营活动。

2.合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

十、合同附件

1.工程设计文件

2.工程预算书

3.工程施工方案

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____年____月____日

注意事项：

1.合同主体资格：甲方和乙方应具备相应的民事权利能力和民事行为能力，乙方还应具有相应的施工资质。

2.合同内容明确：合同中的工程名称、地点、内容、规模、预算、工期、价款、质量标准等关键信息应详细明确。

3.合同变更与解除：任何一方提出的合同变更或解除都应遵循法律规定，并取得另一方的一致同意。

4.违约责任：明确双方的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。

5.争议解决：应明确约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

6.合同附件：合同附件应与合同紧密相连，附件内容应详尽，与合同一致。

解决办法：

1.合同纠纷：若发生合同纠纷，应通过协商解决。协商不成时，可依据合同约定的争议解决方式进行处理。

2.违约处理：若一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

关键词语的法律名词解释：

1.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。

2.民事行为能力：指民事主体通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。

3.资质：指从事某项专业性工作所应具备的能力和条件，通常由相关行政管理部门认定。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.违约金：指合同当事人一方违反合同约定，按照合同约定或者法律规定向对方支付的一定数额的金钱。

6.赔偿损失：指因一方违约给对方造成损失，违约方应依法给予对方经济补偿。

7.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。

8.合同附件：指与合同相配套的、用于说明合同具体内容的补充文件。

特殊应用场合及合同补充条款：

1.场合：工程项目涉及文化遗产保护或周边有重要生态环境。

补充条款：考虑到工程对文化遗产和生态环境的影响，双方约定：

乙方在施工过程中需采取特别保护措施，确保文化遗产不受损害。

乙方需遵守相关环