2024年石材幕墙施工合同协议书.docxVIP

?2024年石材幕墙施工合同协议书

合同编号：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为石材幕墙工程的业主，乙方为具有相应资质的石材幕墙施工企业，双方就石材幕墙施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：乙方负责石材幕墙的设计、制作、安装及验收等全部工作。

二、合同工期

1.本合同工程工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.若因不可抗力等因素导致工程延期，双方协商一致后可对合同工期进行合理调整。

三、合同价款

1.本合同工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2.乙方应按照合同约定的进度和质量要求完成工程，甲方按合同约定的付款方式支付工程价款。

四、工程质量

1.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量达到优良标准。

2.乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程安全、环保、美观。

五、付款方式

（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的10%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；

（3）工程进度达到80%时，支付合同总价款的40%；

（4）工程验收合格后5个工作日内，支付合同总价款的20%作为质保金。

2.乙方应按照甲方支付进度款的要求，及时提供相应的发票、结算书等财务凭证。

六、违约责任

1.双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担相应的违约责任。

2.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同签订后，如双方发生争议，应提交_______仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

八、其他约定

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

签订日期：_______年_______月_______日

合同注意事项及解决办法：

注意事项：

1.明确合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话等信息准确无误。

2.详细工程概况：包括工程名称、地点、规模和内容，确保双方对工程有清晰的认识。

3.合理约定工期：根据工程实际情况和双方协商，合理设定工期，并明确工期调整的条件和程序。

4.明确合同价款及付款方式：详细约定合同总价款、预付款、进度款和质保金的支付比例和支付条件。

5.严格工程质量要求：明确工程质量标准，确保乙方按照国家和行业标准进行施工。

6.违约责任明确：双方应明确违约责任，包括违约金的比例和计算方式。

7.争议解决方式：约定争议解决的方式和地点，以便在发生争议时能够迅速处理。

解决办法：

1.协商解决：合同履行过程中出现问题，通过友好协商解决，以减少不必要的纠纷和损失。

2.仲裁或诉讼：协商不成时，根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决争议。

3.法律咨询：在签订合同前，双方可寻求专业法律人士的咨询，以确保合同内容的合法性和有效性。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：指参与合同关系的当事人，本合同中的甲方和乙方。

2.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

3.预付款：合同签订后，甲方提前支付给乙方的一部分工程款。

4.进度款：根据工程进度，甲方按约定的比例支付给乙方的工程款。

5.质保金：工程验收合格后，甲方保留的一部分工程款，用于确保乙方对工程质量承担的保修责任。

6.违约责任：指合同一方未履行合同义务或违反合同约定所应承担的法律责任。

7.仲裁：指双方自愿将争议提交给仲裁机构，由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。

8.诉讼：指将争议提交给人民法院，由法院依法审理并作出判决。

特殊场合及补充条款：

1.场合：政府或公共项目

鉴于本工程为政府或公共项目，乙方需定期向甲方提供工程进度报告及财务报表，并配合甲方完成相关审计工作。

2.场合：位于历史文化保护区的工程