绿化工程施工合同完整版样书6篇.docxVIP

绿化工程施工合同完整版样书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.合同价款：_________

二、甲方工作

1.甲方需对乙方进行技术交底，并协调乙方在施工过程中与其他相关单位的关系。

2.甲方需按照合同约定支付乙方的工程款项。

3.如因甲方原因导致工程停工或延期，甲方需承担相应的责任和损失。

三、乙方工作

1.乙方需按照甲方要求进行施工，确保施工质量和进度。

2.乙方需做好施工现场的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

3.乙方需按照合同约定完成施工任务，如因乙方原因导致施工延期或质量问题，乙方需承担相应的责任和损失。

四、质量检查与验收

1.乙方在施工过程中需接受甲方的质量检查，确保施工质量符合约定标准。

2.工程竣工后，乙方需向甲方提交验收申请，甲方需组织相关人员进行验收。

3.如验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。

五、合同价款与支付方式

1.本工程采用包工包料方式，合同价款为人民币_________元整（￥_________）。该价款包括乙方的劳务费、材料费、机械费等一切费用。

2.乙方完成施工任务并提交验收申请后，甲方需支付合同价款的90%作为工程进度款。验收合格后，甲方再支付剩余的10%作为尾款。

3.如因甲方原因导致工程停工或延期，甲方需按照合同约定支付相应的款项给乙方。如因乙方原因导致施工延期或质量问题，乙方需承担相应的责任和损失。

六、违约责任及赔偿损失

1.如一方违约，违约方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。包括但不限于实际损失、可得利益损失等。

2.如因违约方原因导致工程停工或延期，违约方需承担相应的责任和损失。如因违约方原因导致施工质量问题，违约方需承担相应的责任和损失。

3.违约方需按照合同约定支付违约金或滞纳金等相关费用。具体费用标准根据实际损失和双方协商确定。

七、争议解决方式及管辖法院

1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。

2.诉讼期间，双方应停止一切争议行为，积极协助法院调查取证等工作。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向人民法院申请强制执行。但不得损害第三方的合法权益和社会公共利益。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。如因争议解决导致合同无法按时履行或无法继续履行的情况出现，双方应友好协商解决方案或签订补充协议进行补充约定。若协商不成或无法达成补充协议时，任何一方均可依法解除合同并要求对方承担相应的违约责任和赔偿责任。但不得损害第三方的合法权益和社会公共利益。在争议解决期间所发生的一切费用均由双方自行承担（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。具体承担比例由双方协商确定。如协商不成时则按照相关法律规定执行（包括但不限于《诉讼费用交纳办法》等）。

4.如因不可抗力导致合同无法按时履行或无法继续履行的情况出现（包括但不限于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害以及战争或严重暴力事件等），双方应友好协商解决方案或签订补充协议进行补充约定（包括但不限于调整开工日期、竣工日期以及合同价款等）。若协商不成时则按照相关法律规定执行（包括但不限于《合同法》第114条等）。此时双方均不承担违约责任和赔偿责任。但应尽力减少对方的损失并承担相应的合理费用支出（包括但不限于保管费、看护费等）。具体承担比例由双方协商确定；协商不成时则按照相关法律规定执行（包括但不限于《合同法》第107条等）。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程范围：绿化工程施工及养护，