建设工程内部承包合同6篇.docxVIP

建设工程内部承包合同6篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同的组成文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.投标书及其附件；

4.本合同专用条款；

5.本合同通用条款；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.图纸；

8.工程量清单；

9.工程报价单或预算书。

第三条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如一方违约，另一方有权终止合同，违约方承担违约责任。

3.合同终止后，双方应友好协商，共同处理合同终止后的相关事宜。

第四条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责办理工程的合法手续，确保工程的合法性；

（2）负责提供施工所需的水、电等基础设施；

（3）负责协调与周边关系；

（4）负责工程的验收与结算工作。

2.乙方职责与义务：

（1）按照合同约定完成施工任务，确保施工质量与进度；

（2）负责施工现场的安全与文明施工；

（3）负责工程所需材料的采购与保管；

（4）负责工程的竣工验收工作。

第五条违约责任

1.如一方违约，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失。

2.违约方应在接到违约通知之日起10日内支付违约金，违约金按合同总金额的10%计算。若违约方逾期未支付违约金，则每日需按合同总金额的0.5%支付滞纳金。

3.违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

4.违约责任不因合同的终止而免除。无论合同是否终止，违约方均应承担相应的违约责任。

5.双方应友好协商，共同处理违约事宜。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条争议解决方式

1.如双方发生争议，应友好协商，共同解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的工作，及时提供所需证据和材料。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如需上诉，应及时提出，并按照上诉程序进行。在上诉期间，一审判决结果不停止执行。

3.争议解决过程中产生的费用由争议双方共同承担。判决结果确定后，由败诉方承担。若双方均有责任，应根据责任大小分别承担相应费用。

篇2

甲方（发包方）：XXX公司

乙方（承包方）：XXX公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程内部承包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX工程

2.工程地点：XXX地点

3.工程内容：XXX内容

4.工程规模：XXX规模

二、承包方式及范围

1.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本合同工程。

2.承包范围：乙方负责施工本合同工程的所有部位，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同工程的总价款为人民币XXX元整（大写：XXX元整）。该价款已包括乙方完成本合同工程所需的所有费用。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXX元整（大写：XXX元整）。预付款在开工后逐步扣除。

（2）进度款：根据工程进展情况，甲方应按期向乙方支付进度款。具体支付时间和金额根据工程实际情况而定。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付结算款。结算款为合同价款减去预付款和进度款后的余额。

四、工期及进度要求

1.工期要求：乙方应在合同签订后尽快开工，并在约定的工期内完成施工任务。具体工期要求如下：

（1）基础工程：自开工之日起XX天内完成。

（2）主体结构：自基础工程完成之日起XX天内完成。

（3）装饰装修：自主体结构完成之日起XX天内完