2024年消防建设工程施工合同书.docxVIP

?2024年消防建设工程施工合同书

合同编号：__________

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方委托乙方承担消防建设工程施工任务，为确保双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：消防设施安装、调试及验收

4.工程面积：__________

5.工程预算：人民币________元（大写：________________________）

二、合同工期

1.工程开工日期：____年____月____日

2.工程竣工日期：____年____月____日

3.工程总工期：____天

三、合同价款

1.合同总价：人民币________元（大写：________________________）

2.付款方式：按照工程进度支付，具体付款方式如下：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；

（3）工程进度达到80%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%；

（4）工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量符合规定；

2.工程验收合格后，甲乙双方应共同签署工程验收报告；

3.工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、验收资料和售后服务承诺书。

五、乙方责任

1.乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程施工；

2.乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全、环保、文明施工；

3.乙方应按照甲方要求，提供相关资质证书、安全生产许可证、施工人员资格证书等；

4.乙方应确保施工过程中不侵犯他人合法权益，如发生侵权行为，乙方应承担相应责任。

六、甲方责任

1.甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款项；

2.甲方应协助乙方办理施工手续，提供相关资料；

3.甲方应监督乙方按照合同约定履行合同义务，确保工程质量；

4.甲方应按照合同约定及时验收工程，并签署工程验收报告。

七、违约责任

1.双方应严格按照本合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任；

2.如乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应损失；

3.如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应损失。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

注意事项：

1.合同编号：确保合同编号的唯一性和可追溯性，便于双方对合同的识别和管理。

2.资质审查：甲方应核实乙方的资质证书、安全生产许可证、施工人员资格证书等，以确保乙方具备合法的施工能力。

3.预付款与进度付款：双方应明确付款方式和进度，确保工程款的支付与工程进度相匹配。

4.工程质量与验收：乙方应严格遵循国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量符合规定。工程验收合格是支付剩余款项的前提条件。

5.安全与环保：乙方在施工过程中应遵守安全、环保和文明施工的规定，防止发生安全事故和环境污染。

6.违约责任：合同中应明确双方在违约情况下的责任，包括但不限于违约金的计算和赔偿责任的承担。

7.争议解决：双方应约定争议解决的方式和地点，通常选择合同签订地的人民法院作为诉讼解决争议的法院。

解决办法及法律名词解释：

1.协商解决：在合同履行中，如发生争议，应通过友好协商的方式解决，这有助于保持双方的关系，并节省时间和成本。

2.仲裁：如果协商不成，双方可以约定将争议提交仲裁机构解决，仲裁是一种非诉讼的争议解决方式，具有必威体育官网网址性、专业性、自愿性和一裁终局性。

3.诉讼：如仲裁未能解决争议，或双方未选择仲裁，则可向法院提起诉讼。诉讼是指通过法院的审判程序来解决争议。

4.解除合同：在乙方未按合同约定完成工程的情况下，甲方可以解除合同。解除合同是指合同一方基于法律规定或合同约定，通知对方终止合同关系的法律行为。

5.违约金：合同中可约定违约金，作为对违约方的一种经济制裁