2024年正规的建设工程合同书.docxVIP

?：2024年正规的建设工程合同书

合同编号：__________

一、合同双方

名称：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

名称：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

二、工程概况

2.1工程名称：_______

2.2工程地点：_______

2.3工程内容：_______

2.4工程面积：_______

2.5工程投资：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

三、合同工期

3.1本合同工程工期为_______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。

四、合同价款

4.1本合同工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

4.2乙方在签订本合同时，应向甲方支付合同价款的10%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

（1）合同签订后_______日内，支付合同价款的30%；

（2）工程进度达到_______%时，支付合同价款的30%；

（3）工程进度达到_______%时，支付合同价款的30%；

（4）工程验收合格后_______日内，支付合同价款的10%。

五、工程质量及验收

5.1乙方应保证本合同工程的质量符合国家及行业相关标准，确保工程安全、环保、美观、实用。

5.2工程验收标准：按照国家及行业相关标准进行验收。

5.3工程验收合格后，甲乙双方应共同签署工程验收报告。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）甲方未按照约定支付合同价款的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%；

（2）甲方未按照约定提供施工场地、图纸等资料，导致工程延期或无法进行的，应承担乙方因此产生的损失。

6.2乙方违约责任：

（1）乙方未按照约定完成工程，应支付逾期完工违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同价款×_______%；

（2）乙方未按照约定质量标准完成工程，导致工程验收不合格的，应承担甲方因此产生的损失。

七、争议解决

7.1本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________

签订日期：______年______月______日签订日期：______年______月______日

注意事项：

1.审核合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、法定代表人等信息准确无误，以便在合同履行过程中能够准确地进行沟通和联系。

法律名词解释：合同主体指参与合同关系的当事人，即合同的甲方和乙方。

2.明确工程概况：详细填写工程名称、地点、内容、面积和投资等信息，确保工程项目的具体性和明确性。

法律名词解释：工程概况是指对工程项目的总体描述，包括项目的名称、规模、性质和投资额等。

3.确定合同工期：明确工程的开始和结束日期，以便双方合理安排施工进度。

法律名词解释：合同工期是指合同中约定的完成工程的时间期限。

4.规定付款方式：按照约定的付款计划支付合同价款，确保工程进度与付款进度相匹配。

法律名词解释：付款方式是指双方在合同中约定的支付合同价款的具体方式和时间。

5.保证工程质量：明确工程质量标准和验收程序，确保工程符合国家标准和甲方要求。

法律名词解释：工程质量是指工程项目的施工质量，包括工程的安全、环保、美观和实用等方面。

6.明确违约责任：约定双方在违约情况下的责任和违约金计算方式，保障合同双方的合法权益。

法律名词解释：违约责任是指合同当事人违反合同约定，依法应承担的法律责任。

7.争议解决方式：约定争议解决途径，以便在合同履行过程中出现的纠纷能够得到及时、有效的处理。

法律名词解释：争议解决方式是指双方在合同中约定的解决合同纠纷的方法，如协商、调解、仲裁或诉讼。

解决办法：

1.审核合同条款：在签订合同前，甲乙双方应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合双方意愿。

2.沟通协商：在合同履行过程中，如遇问题或分歧，双方应保持良好沟通，积极协商解决。

3.法律咨询：如合同纠纷无法协商解决，双方可寻求专业法律人士的帮助，依法维护自身权益。

4.依法解决：在争议无法协商解决时，双方可依据合同约定的争议解决方式，向相关机构提起诉讼或仲裁。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：政府或公共项目建设工程

补充条款：考虑到政府或公共项目的特殊性，双方应增加一条关于工程审计