设计施工合同纠纷案例分析.pdfVIP

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

设计施工合同纠纷案例分析

案例名称：施工合同纠纷案例分析

案例背景：

2010年，A公司与B公司签订了一份施工合同，目的是在一个商

业区建造一座购物中心。根据合同约定，B公司负责全面策划、组织、

管理、配套、监理和完成构筑物的施工工作，并按照合同规定的工作

量收取报酬。

事件发生过程：

2010年1月1日-2020年12月31日：

1.2010年1月1日，A公司与B公司签订了施工合同，合同约定

施工工期为两年，施工费用为1亿人民币；

2.2010年2月1日，B公司开始组织施工队伍，启动了施工工作；

3.2011年7月，B公司向A公司提出了变更合同的申请，称因土

地使用权不明确导致施工无法继续，要求调整合同工期和报酬；

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

4.2011年10月，A公司同意了B公司的变更申请，双方签署了

变更协议，将工期延长至三年，并增加施工费用为1.2亿人民币；

5.2013年3月，B公司声称施工过程中遇到了不可抗力事件，无

法完成施工工作，并要求终止合同；

6.2013年4月，A公司不同意终止合同，并要求B公司履行合同

义务；

7.2014年1月，B公司提起诉讼，要求法院判决解除合同，并支

付违约金；

8.2015年5月，法院做出一审判决，判决解除合同，并要求A公

司支付违约金；

9.2016年8月，A公司不服一审判决，向上级法院提起上诉；

10.2018年2月，上级法院撤销一审判决，并要求重新审理此案；

11.2020年12月，经过数次开庭审理，法院判决A公司支付B公

司违约金，并资助B公司完成剩余的施工工作。

律师的点评：

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

这个案例是一个典型的施工合同纠纷案件，涉及合同约定、工期

延长、不可抗力事件和合同解除等多个法律问题。评估此案，应综合

考虑以下几个方面：

1.合同约定的完整性：施工合同涉及到项目工期、费用、责任分

工等关键内容，合同应明确约定双方的权利和责任，以防止后续纠纷

的产生；

2.变更合同的程序：当双方发生意外情况需要变更合同内容时，

应通过书面协议进行，包括工期延长和费用调整等，以免出现争议；

3.不可抗力事件的认定：对于不可抗力事件导致施工工作无法完

成的情况，应充分考虑事件的性质、影响程度和双方的应对措施等，

以判断是否可以解除合同；

4.法院的判决：法院在审理纠纷案件时，应审慎考虑各项证据和

法律条款，确保判决公正合理。在本案中，法院调查了多次开庭，并

最终判决A公司支付违约金，并资助B公司完成剩余工作，具有一定

的合理性。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

此案例给施工合同的订立和履行提供了一定的借鉴意义，双方在

签订合同时应慎重考虑各种可能发生的情况，以减少纠纷的发生。同

时，在合同履行过程中，双方应遵守合同约定，同时及时沟通和解决

问题，以维护双方的合法权益。