民宿施工合同（标准版）6篇.docx

民宿施工合同（标准版）6篇

篇1

民宿施工合同

甲方（业主）：______________

乙方（施工方）：______________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方民宿施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______________民宿施工工程

2.工程地点：______________

3.承包范围：______________民宿的施工建设，包括但不限于房屋改造、装修、设施安装等。

4.承包方式：包工包料，乙方负责所有材料的采购和施工。

二、合同工期

1.开工日期：自本合同签订之日起计算。

2.竣工日期：______________。

3.合同工期：______________天。

三、质量标准

1.本工程采用的质量标准为GB50325-2024《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。

2.乙方需确保施工过程中的所有材料和工艺符合相关质量标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价款为人民币______________元（大写：______________）。

2.支付方式：甲方需按工程进度向乙方支付相应款项，具体支付节点及金额如下：

-签订合同后支付预付款______元；

-基础工程完成支付______元；

-主体结构完成支付______元；

-装修完成支付______元；

-竣工验收合格后支付剩余款项。

3.乙方需提供相应的发票和收据，甲方才予以支付。

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

-提供施工所需的水电等基础设施；

-按照合同约定支付工程款项；

-参与工程质量和进度的监督。

2.乙方权利和义务：

-按照合同约定进行施工；

-确保施工质量符合标准；

-提供施工所需的所有材料和设备；

-遵守施工过程中的安全规定。

六、违约责任

1.若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权停工，直至甲方支付完款项。

2.若乙方施工质量不符合标准，甲方有权要求乙方返工，并赔偿因此造成的损失。

3.若一方违约，需承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（业主）：______________日期：______________

乙方（施工方）：______________日期：______________

篇2

民宿施工合同

甲方：民宿业主，以下简称“业主”

乙方：施工单位，以下简称“施工方”

一、合同背景

鉴于业主计划对民宿进行施工改造，以提升其设施水平和舒适度，特此与施工方签订本施工合同。

二、施工内容及范围

1.施工内容：本次施工主要包括民宿内外装修、设施更新及部分结构改造。

2.施工范围：具体施工范围以双方确认的设计图纸和预算为准。

三、合同双方的权利和义务

1.业主的权利和义务：

-提供完整的施工图纸和预算，确保施工方准确理解施工内容和范围。

-按照合同约定支付施工费用。

-协调其他相关方，确保施工顺利进行。

2.施工方的权利和义务：

-按照施工图纸和预算进行施工，确保施工质量。

-使用合格的材料和设备，保证施工安全。

-按时完成施工任务，确保项目按时投入使用。

-提供完善的售后服务，确保民宿设施的正常运行。

四、合同工期

1.合同工期：自签订合同之日起计算，共计XX个月。

2.延期责任：如因施工方原因导致工期延误，施工方需承担相应责任。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：具体金额以双方确认的预算为准。

2.支付方式：业主需在合同签订后支付合同总价的XX%作为预付款，剩余款项在施工完成后结算支付。

六、验收与保修

1.验收：施工完成后，双方需进