一般公司基本建设合同详细模板8篇.docxVIP

一般公司基本建设合同详细模板8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方的基本建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期及进度

1.工程开工日期：[开工日期]

2.工程竣工日期：[竣工日期]

3.工程质量标准：[质量标准]

4.乙方需按照甲方要求的施工进度进行，如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：[总造价]

2.甲方需按照以下方式向乙方支付工程款：

（1）预付款：[预付款金额]

（2）中期款：[中期款金额]

（3）尾款：[尾款金额]

3.具体支付时间和方式如下：

（1）预付款支付时间：[预付款支付时间]

（2）中期款支付时间：[中期款支付时间]

（3）尾款支付时间：[尾款支付时间]

4.乙方需提供相应的发票和收据作为收款凭证。

四、工程质量及保修

1.乙方需保证工程质量符合《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定。

2.工程保修期自工程竣工验收之日起计算，保修期为[保修期年限]年。在保修期内，乙方需对工程的缺陷进行无偿修复。

3.甲方在使用工程过程中发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后立即进行修复。

五、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付工程款的，应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金金额为应付款项的万分之五。同时，乙方有权要求甲方立即支付全部未付款项。

2.乙方未按照合同约定完成工程的，应按日向甲方支付逾期交付违约金，违约金金额为合同总金额的万分之五。同时，甲方有权要求乙方立即完成工程并交付使用。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

六、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

3.人民法院受理案件后，双方应提交与案件有关的证据材料，并积极配合人民法院的审理工作。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如一方不履行判决结果的，另一方有权向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由违约方承担。

4.鉴于本合同的重要性，双方同意并承诺在本合同履行过程中保持密切合作，共同克服困难，确保本合同的顺利实施。对于执行本合同过程中出现的问题和困难，双方应及时进行沟通和协商，寻求解决方案。任何一方不得以任何理由拒绝履行合同义务或单方终止合同执行。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，甲方通知开工后，乙方应在规定时间内开工。

2.合同工期：自开工之日起至工程竣工之日止。

3.因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延。

第三条工程质量

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范进行施工，确保工程质量。

2.乙方在施工中应做好质量检查记录，确保工程质量符合标准。

3.甲方有权对工程质量进行监督，如发现问题，乙方应及时进行整改。

第四条合同价款及支付方式

1.本工程采用固定总价合同，合同价款为人民币_________元整（￥_________）。该价款已包括工程所需材料、人工、机械及管理等费用。

2.甲方在签订合同后，应尽快支付乙方合同价款的30%作为预付款。工程竣工后