必威体育精装版版2024年工程项目承包合同大全7篇.docx

必威体育精装版版2024年工程项目承包合同大全7篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程造价

工程造价为人民币[金额]元整（￥[金额]元）。具体单价及金额详见附件《预算表》。

第三条施工工期

施工工期为[工期]天，从[开工日期]开始施工，到[竣工日期]竣工验收。

第四条工程质量

乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。工程质量必须达到合格。

第五条甲方责任

1.甲方负责提供施工所需的水、电等资源，并承担相关费用。

2.甲方负责提供施工图纸、说明文件等技术资料，并确保其准确性和完整性。

3.甲方负责办理施工许可证等必要手续，并承担相关费用。

4.甲方负责协调与周边关系，确保施工顺利进行。

5.甲方需按时支付工程款，确保施工进度和质量。

6.甲方有权对乙方施工过程中的违规行为进行监督和纠正。

第六条乙方责任

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.乙方需按时提交施工进度报告，确保甲方了解施工进展情况。

3.乙方需严格遵守安全施工规定，确保施工过程中不发生安全事故。

4.乙方需积极配合甲方进行竣工验收，确保工程按时交付使用。

5.乙方需对甲方提供的材料妥善保管，确保不发生损坏或丢失。

6.乙方需严格遵守合同条款，确保施工进度和质量满足甲方要求。

第七条违约责任

1.甲方如未按时支付工程款或未提供必要的技术资料和资源，导致乙方无法按时开工或施工质量受影响，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不合格，导致甲方无法按时投入使用或造成其他损失，乙方应承担相应的违约责任。

3.如因不可抗力因素导致施工无法按时完成或造成损失，双方应协商解决。但如因乙方原因导致施工无法按时完成或施工质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保施工任务顺利完成。

2.如因特殊原因需要终止合同，双方应协商解决方案并达成一致意见后终止合同。但如因乙方原因导致合同终止，乙方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

3.合同终止后，双方应共同协商做好已完成工程的结算和后续处理工作，确保双方权益得到保障。

第九条争议解决

1.如双方在执行合同过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款内容，确保施工任务能够按时完成。同时，双方也应积极采取措施防止损失进一步扩大，避免对双方造成不必要的损失。

3.最终判决结果出来后，双方应认真执行判决结果并按照判决要求承担相应的责任和损失赔偿责任。如有其他未尽事宜或需要协商解决的问题，双方可另行签订补充协议加以解决。总之，在争议解决过程中双方应本着友好合作、公平合理的原则进行协商和诉讼活动。

篇2

合同编号：[合同编号]

项目名称：[项目名称]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

签订日期：2024年[签订日期]

一、合同背景与目的

鉴于发包方需要完成[项目名称]项目，承包方具备相应的专业知识和实践经验，双方经过友好协商，达成以下工程项目承包协议。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保项目按时、高质量完成。

二、项目概况与要求

1.项目名称：[项目名称]

2.项目地点：[项目地点]

3.项目规模：[项目规模]

4.项目质量：按照[质量标准]执行。

5.项目进度：具体进度安排按照双方协商确定的时间节点执行。

6.项目费用：总金额为[项目费用]元，具体支付方式和时间按照合同条款执行。

三、双方的权利和义务

1.发包方的权利和义务：