私人房屋建造工程施工承包合同8篇.docx

私人房屋建造工程施工承包合同8篇

篇1

发包方（甲方）：[甲方姓名]

承包方（乙方）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日起计）。

2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。

第三条工程合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元整（￥XX）。

2.乙方应按甲方认可的方式向甲方支付款项。具体支付时间和金额应根据工程的实际进度和甲方的要求进行协商。

3.乙方应按时向甲方支付款项，如因乙方原因导致工程停工或延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合相关法律法规和甲方要求。

2.乙方应在每个施工节点进行自检，并接受甲方的抽检。如甲方发现质量问题，乙方应及时进行整改。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后及时进行验收，并在验收合格后签署验收报告。

4.如验收不合格，乙方应接受甲方的整改意见，并进行相应的整改工作。

第五条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.如因乙方原因导致工程停工或延期，乙方应向甲方支付违约金。违约金按每天XX元计算，不足XX天的按XX天计算。

2.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据损失的大小进行协商确定。

3.如因甲方原因导致工程停工或延期，甲方应向乙方支付违约金。违约金按每天XX元计算，不足XX天的按XX天计算。

4.如因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据损失的大小进行协商确定。

第六条争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。

2.如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为[管辖法院]。

3.在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，并按照法律程序进行。同时，双方也应积极配合法院的调查和审理工作。

4.判决生效并执行完毕后，双方应遵守法院判决结果并履行相应的义务。如有违反判决结果的行为发生，违约方应承担相应的法律责任。

5.在争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。具体费用应根据实际情况进行协商确定。

6.双方应严格遵守必威体育官网网址义务，不得泄露涉及争议解决过程中的相关信息和资料。如有违反必威体育官网网址义务的行为发生，违约方应承担相应的法律责任。

7.双方应积极配合有关部门进行监管和调查工作，确保争议解决过程的公正性和合法性。如有违反监管和调查规定的行为发生，违规方应承担相应的法律责任。

8.双方应尊重对方的合法权益和人格尊严，不得进行任何形式的侮辱、诽谤或攻击行为。如有违反行为发生，违规方应承担相应的法律责任。同时，双方也应互相理解、支持和配合，共同维护良好的合作关系和氛围。

9.在争议解决过程中产生的其他事项由双方另行协商确定。协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁机构仲裁解决争议事项。。

篇2

甲方（发包人）：

姓名：

地址：

联系方式：

乙方（承包人）：

姓名：

地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方私人房屋建造工程施工承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：私人房屋建造工程

2.工程地点：

3.工程内容：房屋建造施工及附属设施

4.工程造价：人民币元

二、承包方式及范围

1.承包方式：包工包料，包质量，包安全，包工期。

2.承包范围：房屋建造工程的基础工程、主体工程、装饰工程及附属设施。具体包括：地基处理、桩基工程、梁板柱施工、内外装修、门窗安装、水电安装、消防安装、安防设备安装等。

三、合同工期

1.工程开工日期：年月日。

2.工程竣工日期：年月日。

3.合同工期：天。

四、质量标准及验收

1.工程质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及相关规定，达到设计文件及合同约定要求。