简易工程合同书8篇.docx

简易工程合同书8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的实施达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期及进度

1.工期：本工程计划自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工，共_________天。

2.进度：乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度进行调整。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保工程质量符合相关标准和规范，并通过甲方的验收。

2.验收标准：本工程的验收标准按照《建设工程质量管理条例》及甲方要求进行。

3.验收流程：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方在收到申请后组织验收，验收通过后，双方签订验收报告。

四、付款与结算

1.付款：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体付款时间和金额如下：合同签订后支付预付款_________元；工程进度过半时支付中期款_________元；工程竣工验收通过后支付尾款_________元。

2.结算：工程竣工验收通过后，乙方应向甲方提交结算申请，甲方在收到申请后组织结算，结算完成后，双方签订结算协议。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方未能按合同约定支付工程款项的，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。甲方未能按合同约定提供必要支持和帮助的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方未能按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任。乙方工程质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方返工或修复。

六、争议解决

1.争议解决方式：本工程实施过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：在争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证据材料。人民法院作出的判决或裁定具有法律效力，双方应自觉履行。

七、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：双方应对本工程的实施过程及结果必威体育官网网址，不得向第三方泄露相关信息。

2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法按时完成的，双方应协商解决。不可抗力包括自然灾害、社会异常事件等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况。

3.合同生效与终止：本合同自双方签字或盖章之日起生效。工程竣工验收通过后，合同自动终止。

4.附加条款：双方可在本合同基础上签订附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：_________

乙方（签字或盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（建设单位）：XXX，地址：XXXX，电话：XXXX，法定代表人：XXX，职务：XXX。

乙方（施工单位）：XXX，地址：XXXX，电话：XXXX，法定代表人：XXX，职务：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX工程。

2.工程地点：XXXX。

3.工程内容：XXXX。

4.工程造价：XXXX元。

第二条施工准备

1.甲方负责解决施工所需的水源、电源及施工道路，并在合同签订后XX日内将上述设施安装完毕，确保乙方正常施工。

2.乙方负责提供施工所需的机械设备、工具及辅助材料，并在合同签订后XX日内将上述设备及材料进场。

3.乙方在施工前应制定详细的施工方案，并提交甲方审核批准。

第三条施工期限

1.本工程合同总工期为XX天，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按照甲方要求的工期进度进行施工，确保按时完成工程任务。

3.如因甲方原因导致工程延期，乙方有权向甲方提出延期申请，但需经甲方同意。

第四条质量标准

1.本工程质量应达到国家相关标准及甲方要求。

2.乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合要求。

3.在施工过程中，甲方应派专人进行质量监督，确保工程质量符合要求。

第五条合同价款及支付方式

1.本合同工程款为XXX