装修公司工人安全施工合同8篇.docx

装修公司工人安全施工合同8篇

篇1

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。

2.竣工日期：具体日期根据工程实际情况而定，但应确保在合同约定的施工期限内完成。

三、安全施工要求

1.乙方应制定安全施工措施，并对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员具备相应的安全施工知识和技能。

2.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。

3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并处理潜在的安全隐患。

4.乙方应确保施工设备的正常运行和使用，对施工设备进行定期维护和保养。

5.乙方应严格遵守施工现场的安全规定和操作规程，确保施工过程的安全。

四、质量保证金及付款方式

1.工程质量保证金为合同总金额的10%，具体金额根据工程实际情况而定。工程质量保证金应在竣工验收合格后支付。

2.甲方应按照合同约定向乙方支付款项。具体支付方式如下：合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款；施工过半后支付合同总金额的40%；竣工验收合格后支付剩余的30%。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准根据工程实际情况而定。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准根据工程实际情况而定。

3.乙方在施工过程中如存在重大安全隐患或发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准根据工程实际情况而定。

六、争议解决方式及管辖法院

1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院根据工程实际情况而定。

2.仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中的其他约定。仲裁或诉讼结果出来后，按照仲裁或诉讼结果执行。

七、合同生效时间及变更、解除条件

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保施工任务的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院根据工程实际情况而定。仲裁或诉讼结果出来后，按照仲裁或诉讼结果执行。

篇2

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

2.乙方在签订合同后，应尽快组织人员进场施工，不得以各种理由拖延工期。

第三条工程质量

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方必须建立健全质量保证体系和质量管理制度，配备与施工规模相适应的质量检查人员，确保工程质量。

3.乙方应确保在合同约定的保修期内，对属于合同约定的保修范围内的任何缺陷进行无偿修复。保修期结束后，应提供必要的维修服务。

第四条安全施工

1.乙方必须贯彻安全生产操作规范、规程和制定安全措施，保证安全施工。由于乙方安全措施不当造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。

2.乙方必须接受甲方的安全检查和监督，对甲方提出的安全整改意见必须及时执行。

3.乙方在施工中必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，严禁穿拖鞋、短裤进入施工现场。在施工现场严禁吸烟、乱丢垃圾。严禁酒后上岗作业。

4.乙方在施工中必须严格遵守甲方制定的安全施工规定和操作规程。严禁违章作业和冒险施工。

5.乙方在施工中必须建立安全施工台账，记录安全施工情况和安全检查记录。对施工过程中的安全隐患及时整改。

第五条文明施工和环境保护

1.乙方必须遵守国家及地方关于文明施工和环境保