土方施工合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

土方施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及住所

1.2乙方名称及住所

1.3土方施工的定义

第二条土方施工内容

2.1施工项目

2.2施工地点

2.3施工期限

第三条施工质量标准

3.1土方施工质量要求

3.2施工材料要求

3.3施工工艺要求

第四条工程量及工程款

4.1工程量计算方式

4.2工程款支付方式

4.3工程进度与工程款支付关系的处理

第五条合同价款及支付

5.1合同总价

5.2预付款

5.3进度付款

5.4竣工结算

第六条工期延误

6.1工期延误的处理

6.2工期延误的责任及赔偿

第七条施工安全

7.1施工安全管理

7.2安全事故的处理

第八条合同变更与解除

8.1合同变更的条件

8.2合同解除的条件

第九条违约责任

9.1甲方违约责任

9.2乙方违约责任

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2诉讼管辖法院

第十一条合同的生效、终止与解除

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

第十二条其他约定

12.1必威体育官网网址条款

12.2广告宣传条款

12.3知识产权保护条款

第十三条附件

13.1施工图纸

13.2施工方案

13.3材料供应合同

第十四条合同的修订与补充

14.1合同修订方式

14.2合同补充内容

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及住所

甲方全称为：×××公司，住所地为：××省××市××区××路××号。

1.2乙方名称及住所

乙方全称为：×××建筑有限公司，住所地为：××省××市××区××路××号。

1.3土方施工的定义

土方施工指甲方委托乙方进行的地基挖掘、回填、平整等工程活动。

第二条土方施工内容

2.1施工项目

施工项目包括：挖掘、运输、回填、平整、排水等。

2.2施工地点

施工地点为：××省××市××区××路××号。

2.3施工期限

施工期限为：自合同签订之日起至2023年12月31日止。

第三条施工质量标准

3.1土方施工质量要求

土方施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及相关行业标准。

3.2施工材料要求

施工材料应符合国家及行业标准，具有产品质量合格证明和检测报告。

3.3施工工艺要求

施工工艺应按照乙方提供的施工方案和图纸进行，确保施工安全、顺利进行。

第四条工程量及工程款

4.1工程量计算方式

工程量按照实际完成的工作量计算，双方共同确认。

4.2工程款支付方式

工程款支付分为三个阶段：预付款、进度付款和竣工结算。

4.3工程进度与工程款支付关系的处理

工程进度达到约定的比例时，甲方应支付相应的工程款。

第五条合同价款及支付

5.1合同总价

合同总价为人民币××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。

5.2预付款

甲方在合同签订后7个工作日内支付预付款，预付款为合同总价的30%。

5.3进度付款

乙方完成约定的工程进度后，甲方应支付相应的工程款。

5.4竣工结算

工程竣工后，双方按照约定的工程量进行竣工结算。

第六条工期延误

6.1工期延误的处理

如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，违约金为合同总价的0.5%。

6.2工期延误的责任及赔偿

因不可抗力或其他意外事件导致工期延误，双方协商解决。

第七条施工安全

7.1施工安全管理

乙方应按照国家及行业安全标准进行施工，确保施工安全。

7.2安全事故的处理

发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规处理。

第八条合同变更与解除

8.1合同变更的条件

合同变更需经双方协商一致，并书面确认。

8.2合同解除的条件

合同解除的条件如下：

（1）双方协商一致；

（2）一方严重违反合同约定，导致合同无法履行；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

第九条违约责任

9.1甲方违约责任

甲方违约时，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价的1%。

9.2乙方违约责任

乙方违约时，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议时，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.2诉讼管辖法院

诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。

第十一条合同的生效、终止与解除

11.1合同生效条件

合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合