二零二四年智能建筑垫资施工服务协议.docxVIP

二零二四年智能建筑垫资施工服务协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.双方基本信息

2.1项目业主

2.2施工单位

2.3项目信息

3.项目范围

3.1施工内容

3.2施工地点

3.3施工期限

4.垫资金额及支付方式

4.1垫资金额

4.2支付方式

4.3支付时间

5.施工质量要求

5.1质量标准

5.2质量检查

5.3质量责任

6.施工进度及进度款支付

6.1施工进度计划

6.2进度款支付条件

6.3进度款支付方式

7.风险责任

7.1风险识别

7.2风险分担

7.3风险处理

8.合同变更

8.1变更申请

8.2变更审批

8.3变更实施

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后果

13.其他约定

13.1必威体育官网网址条款

13.2法律适用

13.3通知方式

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1智能建筑：指采用先进的智能化技术，实现建筑物的自动化、网络化、信息化和集成化，提高建筑物的舒适度、安全性和能源利用效率的建筑物。

1.1.2垫资施工：指在施工过程中，施工单位先行垫付部分工程款，待工程完成后，由业主按照合同约定支付垫资款项的施工方式。

1.2解释

1.2.1本合同中涉及的专业术语、技术要求等，均按照国家相关标准和行业规范进行解释。

2.双方基本信息

2.1项目业主

2.1.1业主名称：有限公司

2.1.2业主地址：省市区路号

2.1.3业主联系人：

2.1.4联系电话：138xxxx5678

2.2施工单位

2.2.1施工单位名称：YYYY建筑有限公司

2.2.2施工单位地址：省市区路号

2.2.3施工单位联系人：

2.2.4联系电话：139xxxx5678

2.3项目信息

2.3.1项目名称：智能建筑项目

2.3.2项目地点：省市区路号

3.项目范围

3.1施工内容

3.1.1建筑主体结构施工

3.1.2智能化系统安装与调试

3.1.3室内外装修工程

3.1.4公共配套设施建设

3.2施工地点

3.2.1省市区路号

3.3施工期限

3.3.1施工工期：自合同签订之日起，共计12个月

4.垫资金额及支付方式

4.1垫资金额

4.1.1垫资金额：人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00）

4.2支付方式

4.2.1业主按照施工进度支付垫资金额的50%，工程完成后支付剩余50%。

4.3支付时间

4.3.1每月支付一次，于每月的5日前支付上一个月的垫资金额。

5.施工质量要求

5.1质量标准

5.1.1建筑主体结构及智能化系统安装应符合国家相关质量标准。

5.1.2室内外装修工程应符合国家建筑装饰工程质量验收规范。

5.2质量检查

5.2.1施工过程中，业主有权对工程质量进行检查。

5.2.2施工单位应积极配合业主进行质量检查。

5.3质量责任

5.3.1施工单位对工程质量承担全部责任。

6.施工进度及进度款支付

6.1施工进度计划

6.1.1施工单位应编制详细的施工进度计划，并提交业主审批。

6.2进度款支付条件

6.2.1施工单位按照进度计划完成相应工程量，经业主确认后，可申请支付进度款。

6.3进度款支付方式

6.3.1进度款支付比例为已完成工程量的30%。

6.3.2支付时间：每月支付一次，于每月的10日前支付上一个月的进度款。

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

8.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

8.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方，并给予对方30天的时间进行协商解决。

8.2.2若协商期间争议仍未解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.3争议解决地点

8.3.1争议解决地点为合同签订地所在地的有管辖权的人民法院。

9.违约责任

9.1违约行为

9.1.1业主未按约定支付垫资金额或进度款的，应向施工单位支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

9.1.2施工单位未按合同约定完成工程或工程质量不合格的，应承担修复责任，并赔偿业主因此遭受的损失。

9.2违约责任

9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.3违