二零二四版光伏发电项目工程承包三方合同.docxVIP

二零二四版光伏发电项目工程承包三方合同

本合同目录一览

1.合同双方信息

1.1承包方基本信息

1.2招标方基本信息

1.3监理方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目性质

2.5项目总投资

3.合同工期

3.1工期计算方式

3.2工期延误责任

3.3工期调整程序

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量检验程序

4.3质量保修期

4.4质量争议解决

5.工程进度

5.1进度计划

5.2进度调整程序

5.3进度延误责任

5.4进度验收

6.合同价款

6.1工程量清单

6.2计价方式

6.3付款方式

6.4付款进度

6.5逾期付款责任

7.甲方责任

7.1招标方责任

7.2政府相关部门责任

7.3甲方配合义务

8.乙方责任

8.1承包方责任

8.2施工单位责任

8.3乙方配合义务

9.监理方责任

9.1监理单位责任

9.2监理程序

9.3监理费用

10.风险责任

10.1政策风险

10.2自然灾害风险

10.3施工风险

10.4其他风险

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后果

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后果

14.合同生效与备案

14.1合同生效条件

14.2合同备案程序

14.3合同备案期限

14.4合同备案机构

第一部分：合同如下：

1.合同双方信息

1.1承包方基本信息

1.1.1承包方名称：光伏发电有限公司

1.1.2承包方法定代表人：

1.1.3承包方住所：省市区路号

1.2招标方基本信息

1.2.1招标方名称：新能源开发有限公司

1.2.2招标方法定代表人：

1.2.3招标方住所：省市区路号

1.3监理方基本信息

1.3.1监理方名称：工程建设监理有限公司

1.3.2监理方法定代表人：

1.3.3监理方住所：省市区路号

2.项目概况

2.1项目名称：光伏发电项目

2.2项目地点：省市区镇

2.3项目规模：100MW

2.4项目性质：光伏发电项目

2.5项目总投资：人民币10亿元

3.合同工期

3.1工期计算方式：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止

3.2工期延误责任：因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应的责任；因招标方或第三方原因导致的工期延误，招标方应承担相应的责任。

3.3工期调整程序：如遇不可抗力或其他特殊原因导致工期延误，双方应协商确定工期调整方案，并签订补充协议。

4.工程质量

4.1质量标准：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求。

4.2质量检验程序：工程分阶段进行质量检验，包括原材料检验、施工过程检验和竣工验收检验。

4.3质量保修期：自竣工验收合格之日起计算，保修期为2年。

4.4质量争议解决：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

5.工程进度

5.1进度计划：根据项目实际情况制定详细的进度计划，包括各阶段的工期安排、节点任务等。

5.2进度调整程序：如遇特殊情况导致进度计划无法按期完成，双方应协商调整进度计划。

5.3进度延误责任：因承包方原因导致的进度延误，承包方应承担相应的责任；因招标方或第三方原因导致的进度延误，招标方应承担相应的责任。

5.4进度验收：工程进度达到约定节点时，双方应进行验收，确保工程进度符合要求。

6.合同价款

6.1工程量清单：根据招标文件提供的工程量清单，双方协商确定工程量及单价。

6.2计价方式：采用固定总价方式，按工程量清单计算工程总价。

6.3付款方式：分阶段支付，包括预付款、进度款、竣工结算款等。

6.4付款进度：根据工程进度和质量验收情况，按约定的比例支付款项。

6.5逾期付款责任：如招标方逾期付款，应向承包方支付逾期付款违约金。

7.甲方责任

7.1招标方责任：负责项目的招标、立项、审批等工作，确保项目符合国家相关政策和规定。

7.2政府相关部门责任：负责项目所需的各项审批手续，确保项目顺利实施。

7.3甲方配合义务：提供必要的施工场地、水源、电源等，配合承包方完成工程建设。

8.乙方责任

8.1承包方责任

8.1.1按照合同约定，负责项目的施工组织、设计、采购、施工等全过程。

8.1.2按照国家相关标准和规范，确保工程质量和安全。

8.1.3按照合同工期要求，完成工程建设任务。

8.2施工单位责任

8.2.1按照承包方的要求，完成具体施工任务。

8.2