二零二四年度水上乐园设施包工包料施工合同.docxVIP

二零二四年度水上乐园设施包工包料施工合同

本合同目录一览

1.合同签订双方的基本信息

1.1施工方信息

1.2业主方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.施工工期

3.1施工开始时间

3.2施工结束时间

3.3施工期限

4.施工质量要求

4.1质量标准

4.2质量保证措施

4.3质量验收

5.施工进度

5.1施工计划

5.2进度调整

5.3进度保证措施

6.材料供应

6.1材料种类

6.2材料供应方式

6.3材料验收

7.付款方式

7.1付款比例

7.2付款时间

7.3付款条件

8.施工安全

8.1安全责任

8.2安全措施

8.3安全事故处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决期限

9.3争议解决费用

10.合同变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3合同变更与解除程序

11.违约责任

11.1违约责任形式

11.2违约责任承担

11.3违约责任赔偿

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

12.3合同生效范围

13.合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：材料清单

13.3附件三：施工图纸

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方的基本信息

1.1施工方信息

1.1.1施工方名称：建筑工程有限公司

1.1.2法定代表人：

1.1.3联系地址：市区路号

1.1.4联系电话：138xxxx5678

1.1.5传真号码：0215678

1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：水上乐园管理有限公司

1.2.2法定代表人：

1.2.3联系地址：市区路号

1.2.4联系电话：139xxxx5678

1.2.5传真号码：02187654321

2.工程概况

2.1工程名称：二零二四年度水上乐园设施包工包料施工工程

2.2工程地点：市区水上乐园

2.3工程规模：包括但不限于滑梯、水寨、漂流河等水上娱乐设施

2.4工程内容：包括设施设计、材料采购、施工安装、质量验收等全过程

3.施工工期

3.1施工开始时间：2024年3月1日

3.2施工结束时间：2024年9月30日

3.3施工期限：180天

4.施工质量要求

4.1质量标准：按照国家相关行业标准及业主方要求执行

4.2质量保证措施：施工方需设立专门的质量保证机构，确保施工过程符合质量要求

4.3质量验收：施工完成后，由业主方组织验收，验收合格后方可投入使用

5.施工进度

5.1施工计划：施工方需在合同签订后15天内提交详细的施工进度计划，包括各阶段时间节点及对应工作内容

5.2进度调整：如遇不可抗力等因素导致进度延误，双方需协商一致后进行调整

5.3进度保证措施：施工方需设立专门的项目经理，负责协调各方资源，确保施工进度

6.材料供应

6.1材料种类：包括但不限于钢材、木材、塑料、玻璃等

6.2材料供应方式：由施工方负责材料采购，业主方提供部分特殊材料

6.3材料验收：施工方需在材料进场前进行验收，确保材料符合合同约定及质量要求

7.付款方式

7.1付款比例：工程进度款分阶段支付，具体比例由双方协商确定

7.2付款时间：按照施工进度计划，每月底前支付当月工程进度款

7.3付款条件：施工方需提交相关证明材料，包括工程进度报告、材料采购单等

8.施工安全

8.1安全责任

8.1.1施工方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。

8.1.2业主方负责提供施工现场的安全条件，并对施工现场的安全设施进行监督。

8.1.3施工方需对施工人员进行安全教育和培训，确保其具备必要的安全知识。

8.2安全措施

8.2.1施工现场应设置明显的安全警示标志，并定期检查维护。

8.2.2施工方应配备必要的安全防护设备，如安全帽、安全带、防护眼镜等。

8.2.3作业过程中应遵守相关安全操作规程，防止事故发生。

8.3安全事故处理

8.3.1发生安全事故时，施工方应立即停止作业，采取紧急措施，并报告业主方。

8.3.2施工方应配合业主方进行调查，查明事故原因，并提出整改措施。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。

9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决期限

9.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决请求。

9.2.2法院受理案件后，应在法定期限内作出判决。

9.3争议解决费用

9.3.1争议解决过程中产生的费用，由责任方承担。

10.合同变更与解除

10.1