二零二四年度新型建筑粉刷工程劳务分包合同.docxVIP

二零二四年度新型建筑粉刷工程劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1分包方名称、地址、联系人、联系方式

1.2总包方名称、地址、联系人、联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程建设单位

2.5工程承包方式

2.6工程施工期限

3.工程劳务分包内容

3.1工程劳务分包范围

3.2工程劳务分包内容

3.3工程劳务分包质量要求

4.工程劳务分包合同价款

4.1合同价款总额

4.2付款方式

4.3付款进度

5.材料供应及验收

5.1材料供应责任

5.2材料质量要求

5.3材料验收程序

6.工程进度及验收

6.1工程进度计划

6.2工程验收标准

6.3工程验收程序

7.工程变更及索赔

7.1工程变更程序

7.2工程索赔程序

7.3工程索赔范围

8.工程保险

8.1保险责任范围

8.2保险金额及费用

8.3保险期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.合同解除及终止

10.1合同解除情形

10.2合同终止程序

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定事项

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权条款

13.3合同附件

14.合同签订及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1分包方名称：粉刷有限公司

1.2分包方地址：市区路号

1.3分包方联系人：

1.5总包方名称：建筑集团有限公司

1.6总包方地址：市区路号

1.7总包方联系人：

2.工程概况

2.1工程名称：住宅小区粉刷工程

2.2工程地点：市区住宅小区

2.3工程规模：建筑面积万平方米，共栋楼

2.4工程建设单位：房地产开发有限公司

2.5工程承包方式：劳务分包

2.6工程施工期限：自2024年4月1日起至2024年10月31日止

3.工程劳务分包内容

3.1工程劳务分包范围：包括外墙、内墙、顶棚粉刷工程，腻子批刮、打磨、清理等辅助工作

3.2工程劳务分包内容：粉刷工程所需的人工、材料、设备等

3.3工程劳务分包质量要求：按照国家相关标准及设计图纸要求，确保工程质量达到优良标准

4.工程劳务分包合同价款

4.1合同价款总额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）

4.2付款方式：分阶段付款，具体如下：

4.2.1合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%

4.2.2工程完工验收合格后5个工作日内支付合同价款的60%

4.2.3工程保修期满后5个工作日内支付合同价款的10%

5.材料供应及验收

5.1材料供应责任：分包方负责材料采购、运输、保管及施工现场管理

5.2材料质量要求：所有材料必须符合国家及行业相关标准，且必须有合格证明文件

5.3材料验收程序：材料进场前，总包方需对材料进行抽样检验，检验合格后方可进场使用

6.工程进度及验收

6.1工程进度计划：根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报总包方备案

6.2工程验收标准：按照国家及行业相关标准进行验收，确保工程质量达到优良标准

6.3工程验收程序：工程完工后，由总包方组织相关部门进行验收，验收合格后方可交付使用

7.工程变更及索赔

7.1工程变更程序：如遇工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议

7.2工程索赔程序：如遇索赔事项，双方应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规进行协商解决

7.3工程索赔范围：因不可抗力、设计变更、材料价格上涨等原因造成的损失

8.工程保险

8.1保险责任范围：包括但不限于工人意外伤害保险、建筑工程一切险、第三者责任险等

8.2保险金额及费用：保险金额根据工程实际情况确定，保险费用由分包方承担

8.3保险期限：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止

9.违约责任

9.1违约情形：包括未按合同约定完成工程、质量不符合约定标准、逾期付款等

9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

10.合同解除及终止

10.1合同解除情形：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同约定的解除条件成就等

10.2合同终止程序：合同解除或终止时，双方应按照合同约定进行结算，并办理相关手续

11.争议解决

11.1争议解决方式：发生争议时，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼

11.2争议解决机构：如双方协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效

12.2合