2025水利工程施工合同水利工程施工合同封面.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，就甲方委托乙方施工的事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程投资估算：

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方在合同签订后个工作日内，向甲方提交施工预算，经甲方确认后，作为支付工程进度款的依据。

第三条合同工期

3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，工期为个月。

3.2乙方应按合同约定的工期完成工程施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条施工质量

4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

4.2工程竣工后，乙方应按甲方要求进行验收，验收合格后，甲方支付剩余款项。

第五条付款方式

5.1本合同的付款分为三次，分别为：合同签订后支付预付款%；工程进度达到%时支付进度款%；工程竣工验收合格后支付剩余款项%。

5.2甲方支付款项时，应出具相应的付款凭证。

第六条违约责任

6.1乙方未按合同约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的%。

6.2甲方未按约定时间支付款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。

第七条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的条款进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。如乙方出现违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于要求乙方支付违约金、延迟履行等。

解决办法：甲方发现问题应及时与乙方沟通，要求乙方在规定时间内予以整改。如乙方拒不整改或整改未达到甲方要求，甲方有权暂停支付工程款，直至问题得到解决。

2.付款问题：甲方应按照合同约定的付款方式、时间支付款项。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

解决办法：甲方应按时支付款项，确保乙方施工顺利进行。如甲方逾期支付，乙方应及时与甲方沟通，要求甲方在规定时间内支付欠款。

3.工程变更：如在施工过程中，甲方提出工程变更需求，乙方应根据变更需求调整施工方案，并报甲方审批。如变更导致合同价款发生变化，甲乙双方应协商调整合同价款。

解决办法：甲方提出变更需求时，应充分沟通，确保变更方案合理、可行。乙方应根据变更需求及时调整施工方案，并报甲方审批。变更导致的合同价款调整，甲乙双方可通过协商解决。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：双方应积极履行合同，如有争议，应及时沟通，寻求友好解决方案。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，即工程项目的业主。

2.乙方：指合同中的受托方，即具有相应资质和能力的施工单位。

3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指逾期支付款项的一方按照合同约定向另一方支付的违约金。

6.工程变更：指在施工过程中，因甲