2024年消防喷淋工程分包合同.docxVIP

?2024年消防喷淋工程分包合同

合同编号：__________

甲方（总包方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：______________

联系电话：________________

乙方（分包方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：______________

联系电话：________________

鉴于甲方承担某消防喷淋工程项目，并决定将部分工程分包给乙方，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：

第一条工程项目及内容

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

第二条工程承包方式

2.1乙方按照固定总价承包方式承担本合同项下的分包工程，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

第三条工程期限

3.1本合同项下的分包工程，自甲方通知乙方进场施工之日起，乙方应在______个工作日内完成工程量，并达到验收标准。

第四条工程质量及验收

4.1乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

4.2工程验收：乙方在完成合同约定的工程内容后，应向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请之日起______个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收报告。

第五条工程价款支付

5.1甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。

5.2乙方完成合同约定的工程量后，甲方应在验收合格后______个工作日内支付合同总价款的80%。

5.3工程验收合格后，乙方应在保修期内承担保修责任，保修期满后，甲方应在______个工作日内支付剩余的10%合同总价款。

第六条违约责任

6.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。

6.2乙方未能在约定工期内完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款______%的违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______个月。

8.3合同签订后，甲乙双方应遵守国家相关法律法规，不得从事任何违法经营活动。

甲方（总包方）：

（签字/盖章）

乙方（分包方）：

（签字/盖章）

签订日期：____年____月____日

注意事项：

1.明确合同主体：确保甲方（总包方）和乙方（分包方）的名称、地址、法定代表人和联系电话等信息准确无误。

2.工程内容具体化：合同中应详细列明分包工程的具体内容和范围，避免因模糊不清导致的争议。

3.工程质量和验收标准：明确工程质量要求及验收程序，确保工程符合国家及行业标准。

4.工程价款支付方式：约定预付款、进度款和尾款的比例及支付时间，保障双方权益。

5.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和违约金计算方式。

6.争议解决方式：约定争议解决途径，如协商、诉讼等。

解决办法：

1.协商解决：在争议发生时，双方应通过友好协商寻求解决方案。

2.法律咨询：如协商不成，可寻求专业法律人士的建议和帮助。

3.诉讼解决：如协商和法律咨询均无法解决问题，可按照合同约定的争议解决方式，向人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同（Contract）：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.预付款（AdvancePayment）：指甲方在合同履行初期向乙方支付的一定比例的款项，用于乙方开展工程前期工作。

3.违约金（LiquidatedDamages）：指合同当事人预先约定，在违约行为发生后，违约方应支付给守约方的一定数额的赔偿金。

4.争议（Dispute）：指合同履行过程中，双方因对合同条款的理解或履行发生分歧。

5.诉讼（Litigation）：指合同当事人因争议无法协商解决，向人民法院提起的司法程序，通过法院判决解决争议。

特殊应用场合及合同补充条款：

1.场合：大型商业综合体建设中的消防喷淋工程分包

补充条款：鉴于大型商业综合体人员密集，消防安全性至关重要，甲乙双方应共同制定紧急事故响应预案，并在合同中明确乙方在紧急情况下的应急处理措施和责任。

2.场合：老旧小区改造项目中的消防喷淋系统升级

补充条款：考虑到老旧小区的特殊性，乙方在施工过程中应采取必要的保护措施，避免对居民生活造成不便。同时，甲乙双方应协商确定施工时间，尽量减