二零二四年景观绿化用挡土墙施工合同.docxVIP

二零二四年景观绿化用挡土墙施工合同

本合同目录一览

1.施工项目概况

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3施工范围

1.4施工内容

2.施工工期及进度安排

2.1施工工期

2.2施工进度安排

3.施工质量要求及标准

3.1质量标准

3.2质量检验

3.3质量保证措施

4.施工材料及设备

4.1材料采购及验收

4.2设备租赁及维护

4.3材料及设备的质量保证

5.施工安全及环境保护

5.1施工安全责任

5.2施工安全措施

5.3环境保护措施

6.施工变更及索赔

6.1变更程序

6.2索赔条件及程序

7.施工款项及支付

7.1款项支付方式

7.2款项支付时间

7.3款项支付条件

8.施工验收及交付

8.1验收标准

8.2验收程序

8.3交付条件

9.施工合同解除及终止

9.1解除条件

9.2终止条件

9.3合同解除及终止后的处理

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.违约责任

11.1违约行为及认定

11.2违约责任及承担方式

12.合同生效及期限

12.1合同生效条件

12.2合同期限

13.其他约定事项

13.1必威体育官网网址条款

13.2解密条件

13.3合同附件及补充协议

14.合同附件及补充协议

第一部分：合同如下：

1.施工项目概况

1.1项目名称：二零二四年景观绿化用挡土墙施工项目

1.2项目地点：市区路号

1.3施工范围：包括挡土墙的设计、施工、验收及后续维护工作

1.4施工内容：土方开挖、挡土墙基础施工、挡土墙主体结构施工、挡土墙表面处理、绿化种植及养护等

2.施工工期及进度安排

2.1施工工期：合同签订后60日内完成挡土墙主体结构施工，90日内完成绿化种植及养护工作

2.2施工进度安排：详见附件一《施工进度计划表》，具体分阶段任务及完成时间

3.施工质量要求及标准

3.1质量标准：符合国家及地方相关工程质量标准，具体要求详见附件二《工程质量标准规范》

3.2质量检验：每道工序完成后，由施工单位自检，监理单位抽检，双方共同确认合格后方可进行下一道工序

3.3质量保证措施：施工单位需设立质量保证体系，确保工程质量

4.施工材料及设备

4.1材料采购及验收：所有材料需符合合同要求，采购过程需经监理单位审批，验收合格后方可进场使用

4.2设备租赁及维护：施工单位需租赁必要施工设备，设备维护及保养由租赁方负责

4.3材料及设备的质量保证：所有材料及设备需提供厂家质量保证书，确保其质量符合要求

5.施工安全及环境保护

5.1施工安全责任：施工单位负责施工现场的安全管理，确保施工人员生命财产安全

5.2施工安全措施：详见附件三《施工安全措施及应急预案》

5.3环境保护措施：施工单位需遵守国家及地方环保法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染

6.施工变更及索赔

6.1变更程序：任何一方需变更合同内容，应提前通知对方，经双方协商一致后书面确认

6.2索赔条件及程序：如因不可抗力等因素导致施工延误或损失，双方应根据实际情况协商解决索赔事宜

7.施工款项及支付

7.1款项支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间详见附件四《付款计划表》

7.2款项支付时间：按合同约定及实际完成工程量，每月支付一次进度款

7.3款项支付条件：施工单位提交相关工程量清单、发票及验收合格证明，经监理单位确认无误后支付

8.施工验收及交付

8.1验收标准：按照国家及地方相关工程质量标准进行验收，包括外观、结构安全、功能等

8.2验收程序：施工完成后，由施工单位组织自检，监理单位进行抽检，最终由业主单位进行验收

8.3交付条件：验收合格，所有工程量清单、资料齐全，无未解决的质量问题，双方签署验收合格证书后，项目交付业主单位使用

9.施工合同解除及终止

9.1解除条件：因不可抗力、一方违约或双方协商一致等情况，可以解除合同

9.2终止条件：合同履行完毕或因一方违约导致合同无法履行，合同自然终止

10.争议解决

10.1争议解决方式：通过友好协商解决，如协商不成，提交至合同签订地人民法院诉讼解决

10.2争议解决程序：自争议发生之日起30日内，双方应提交书面争议解决申请，并积极配合法院