二零二四版城市轨道交通站房包工包料施工合同.docxVIP

二零二四版城市轨道交通站房包工包料施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.工程范围及施工内容

3.1工程范围

3.2施工内容

3.3施工图纸

4.工程进度安排

4.1施工阶段划分

4.2各阶段工期

4.3工期调整

5.工程质量标准

5.1质量标准

5.2质量检测

5.3质量保修

6.材料供应及管理

6.1材料供应方式

6.2材料质量要求

6.3材料验收

6.4材料保管

7.工程款支付

7.1付款方式

7.2付款进度

7.3付款条件

7.4逾期付款

8.施工安全及文明施工

8.1安全生产责任

8.2安全生产措施

8.3文明施工要求

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止后的处理

13.其他约定事项

13.1不可抗力

13.2通知与送达

13.3合同附件

14.合同签署及生效日期

14.1签署日期

14.2生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：城市轨道交通有限公司

乙方：建筑施工有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

城市轨道交通站房建设工程

2.2项目地点

市区街道

2.3项目规模

总建筑面积：50000平方米

2.4项目内容

包括站房主体结构、装饰装修、设备安装、室外工程等

3.工程范围及施工内容

3.1工程范围

本合同约定的工程范围为城市轨道交通站房建设工程的全部施工内容。

3.2施工内容

（1）站房主体结构施工

（2）装饰装修工程

（3）设备安装工程

（4）室外工程

（5）临时设施搭设与拆除

3.3施工图纸

乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，如遇图纸变更，双方应协商一致，并签订补充协议。

4.工程进度安排

4.1施工阶段划分

本工程分为土建施工、装饰装修、设备安装三个阶段。

4.2各阶段工期

（1）土建施工阶段：120天

（2）装饰装修阶段：60天

（3）设备安装阶段：30天

4.3工期调整

因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并支付乙方合理的工期延误费用。

5.工程质量标准

5.1质量标准

本工程质量应符合国家标准、行业标准及合同约定。

5.2质量检测

乙方应按照合同约定和质量标准进行自检，并接受甲方或第三方检测机构的检测。

5.3质量保修

本工程质量保修期为自竣工验收合格之日起三年。

6.材料供应及管理

6.1材料供应方式

甲方负责提供部分主要材料，乙方负责其他材料的采购和供应。

6.2材料质量要求

所有材料应符合国家标准、行业标准及合同约定。

6.3材料验收

乙方应在材料进场前进行验收，并通知甲方共同验收。

6.4材料保管

乙方负责材料的保管，确保材料质量不受损害。

8.施工安全及文明施工

8.1安全生产责任

甲方负责提供安全施工条件，乙方负责现场安全管理和施工安全。

8.2安全生产措施

乙方应制定安全生产措施，包括但不限于：

（1）施工现场的安全防护设施

（2）施工人员的安全教育培训

（3）施工机械的安全操作规程

8.3文明施工要求

乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁，减少对周边环境的影响。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

如需仲裁，双方同意选择市仲裁委员会作为仲裁机构。

9.3争议解决程序

仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。

10.违约责任

10.1违约情形

（1）乙方未按合同约定完成工程进度

（2）乙方施工质量不符合合同约定

（3）乙方违反安全生产规定

（4）乙方逾期付款

10.2违约责任承担

（1）乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

（2）甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。

10.3违约赔偿

违约赔偿金额根据实际情况和合同约定计算。

11.合同解除

11.1合同解除条件

（1）因不可抗力导致合同无法履行

（2）一方严重违约

（3）双方协商一致解除合同

11.2合同解除程序

（1）提出解