2025公路施工合同范本,施工合同.docxVIP

?合同编号：

合同双方：

甲方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

名称：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

二、合同价格

2.1乙方应当按照甲方的要求，完成本合同约定的施工内容。

2.2乙方的施工报价为：人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.3乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、交通费、税费等一切与施工有关的费用。

三、合同履行

3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

3.2乙方应严格按照合同约定的时间、质量、安全等要求，进行施工作业。

3.3甲方应按照约定时间向乙方支付合同价款。

四、合同的变更和解除

4.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。

4.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议的要求，继续履行或停止履行合同。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的千分之五。

5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的千分之五。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：

乙方代表（签名）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和生效：确保双方代表具有授权签订合同的权力，合同在双方代表签字（或盖章）后正式生效。

解决办法：在合同中明确双方代表的授权情况，必要时可要求提供授权文件。

2.工程质量和标准：乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

解决办法：双方可共同制定详细的质量标准，并在合同中进行明确。施工过程中，甲方有权进行监督检查，乙方应积极配合。

3.合同价款的支付：甲方应按照约定时间向乙方支付合同价款。

解决办法：在合同中约定明确的支付时间和方式，设立支付确认机制，确保支付的准确性。

4.工期延误：乙方未按照约定时间完成施工任务的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。

解决办法：在合同中明确工期延误的违约金计算方式，并设立工期延误的预警和调整机制。

5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：在合同中明确争议解决的优先顺序和具体步骤，必要时可约定仲裁程序。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，即工程项目的业主。

解释：甲方负责提出工程需求，委托乙方进行施工，并支付合同价款。

2.乙方：指合同中的受托方，即具备相应资质的施工单位。

解释：乙方负责按照甲方的要求完成施工任务，并收取合同价款。

3.施工报价：乙方根据工程内容和requirements提交的工程费用预算。

解释：施工报价是乙方对工程所需费用的一种估算，包括人工费、材料费、设备费等各种相关费用。

4.合同价款：指乙方完成施工任务后，甲方应支付给乙方的费用总额。

解释：合同价款是根据双方协商确定的施工报价，用于补偿乙方在施工过程中所付出的各项成本和利润。

5.工期延误：指乙方未按照合同约定的时间完成施工任务的情况。

解释：工期延误会导致合同履行时间的延长，可能会对甲方造成一定的经济损失和信誉影响。

应用场合：

1.公路施工：适用于公路新建、扩建、改建等施工项目。

2.建筑工程：适用于各类建筑物、构筑物的新建、扩建、改建等