2024年建筑施工合同标准文本.docxVIP

?2024年建筑施工合同标准文本

合同编号：__________

鉴于甲方拥有特定的建设项目，并愿意将该项目的施工任务委托给乙方，乙方具备相应的资质和能力，愿意承担该项目的施工任务，双方本着平等、自愿、公正的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程质量标准：__________

二、合同工期

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延误的处理：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体违约责任双方另行约定。

三、合同价款

3.1工程合同价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2付款方式：__________

3.3付款期限：__________

3.4价格调整：如遇政策性调整或其他不可抗力因素导致工程成本发生变化，双方可协商调整合同价款。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家有关工程质量的法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求进行施工。

4.2乙方应确保施工过程中不发生质量事故，如发生质量事故，乙方应立即采取措施予以整改，并承担相应的责任。

4.3工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录、验收报告等。

五、安全生产

5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。

5.2乙方应建立健全安全生产责任制，加强对施工现场的安全管理，确保施工现场的安全设施齐全、有效。

5.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工安全。

六、合同变更

6.1如甲方对工程内容进行调整，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

6.2变更协议应明确变更的内容、范围、价格、工期等事项。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

7.2甲方未按约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

7.3乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

签订日期：__________

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签字）：__________

乙方代表（签字）：__________

注意事项：

1.明确合同主体：确保甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址、联系方式等信息准确无误，以便于合同履行和争议解决。

法律名词解释：合同主体指参与合同关系的当事人，包括自然人和法人。

2.详细工程概况：包括工程名称、地点、内容、规模和质量标准，以界定合同标的和双方责任。

法律名词解释：合同标的指合同双方权利义务所指向的对象。

3.确定合同工期：明确开工日期、竣工日期以及工期延误的处理方式。

法律名词解释：工期指完成合同标的所需的时间。

4.规定合同价款和付款方式：包括合同价款、付款方式和期限，以及价格调整的约定。

法律名词解释：合同价款指合同双方约定的标的物的价格。

5.关注工程质量：确保乙方按照约定标准施工，并提供完整的施工资料。

法律名词解释：工程质量指工程项目的施工质量，包括施工过程中的操作质量、材料质量和最终成果的质量。

6.加强安全生产：要求乙方严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。

法律名词解释：安全生产指在生产过程中，采取措施预防事故发生，保障劳动者生命安全和身体健康。

7.合同变更：明确变更内容和程序，确保双方权益。

法律名词解释：合同变更指合同成立后，双方就合同内容进行修改或补充。

8.明确违约责任：约定违约金、解除合同等违约责任，保障双方权益。

法律名词解释：违约责任指合同一方违反合同义务，应承担的民事责任。

解决办法：

1.协商解决：在合同履行过程中，双方应积极沟通，通过友好协商解决争议。

2.法律途径：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词解释：诉讼指合同双方在争议无法协商解决时，向法院提起诉讼，请求法院依法判决解决争议。

特殊应用场合及合同补充条款：

1.场合：工程项目涉及多个分包商协同作业。

补充条款：为了确保各个分包商之间协同顺畅，可以在合同中增加如下条款：

“若本工程涉及多个分包商，乙方应负责协调各分包商之间的作业，确保工程整体进度和质量。乙