干活承包简单版合同范本通用.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

干活承包简单版合同范本通用

本合同目录一览

1.承包范围

1.1工程概述

1.2承包内容

1.3承包方式

2.合同价格

2.1价格条款

2.2价格调整

2.3支付方式

3.工期要求

3.1施工期限

3.2工期延误

3.3工期提前

4.质量标准

4.1质量要求

4.2质量验收

4.3质量保修

5.材料供应

5.1材料质量

5.2材料供应时间

5.3材料接收与验收

6.安全责任

6.1安全措施

6.2安全事故处理

6.3安全生产培训

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约金计算

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4诉讼解决

9.合同的变更和解除

9.1变更条件

9.2解除条件

9.3变更和解除的程序

10.合同的终止

10.1终止条件

10.2终止程序

10.3终止后的处理

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3泄密责任

12.合同的生效、修改和废止

12.1生效条件

12.2修改条件

12.3废止条件

13.法律适用和争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

14.其他条款

14.1合同的解释

14.2合同的补充

14.3合同的附件

第一部分：合同如下：

第一条承包范围

1.1工程概述

本合同项下的工程为____，包括但不限于：____。

1.2承包内容

承包人应按照合同约定的标准和质量要求，完成工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、验收等全部工作。

1.3承包方式

本工程采用____承包方式，具体包括但不限于：____。

第二条合同价格

2.1价格条款

本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元，包括但不限于：工程设计费、施工费、设备采购费、安装费、调试费、验收费等。

2.2价格调整

合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订书面补充协议。

2.3支付方式

合同总价款支付方式如下：____。

第三条工期要求

3.1施工期限

本工程的施工期限为____天，自合同签订之日起计算。

3.2工期延误

如因承包人原因导致工程延期，应按合同约定向发包人支付违约金。

3.3工期提前

如工程提前完成，双方可协商提前验收。

第四条质量标准

4.1质量要求

本工程的质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，包括但不限于：____。

4.2质量验收

工程验收合格标准如下：____。

4.3质量保修

承包人应对工程质量承担____年的保修责任，保修期内出现质量问题，承包人应负责维修或更换。

第五条材料供应

5.1材料质量

供应的材料应符合国家及行业相关标准、规范要求，并提供相应的质量证明文件。

5.2材料供应时间

材料供应时间应满足工程进度需求，具体供应计划由双方协商确定。

5.3材料接收与验收

发包人应对供应的材料进行验收，不符合合同约定的材料，承包人应负责更换或修复。

第六条安全责任

6.1安全措施

承包人应制定并落实工程安全生产措施，确保工程安全。

6.2安全事故处理

如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按国家及行业相关规定处理。

6.3安全生产培训

承包人应对工程人员进行安全生产培训，提高工程人员的安全意识。

第八条违约责任

8.1违约情形

违约行为包括但不限于：未能按合同约定完成工作、工程质量不符合约定、工期延误等。

8.2违约责任承担

违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式如下：____。

8.3违约金支付

违约方应在收到违约金通知后____日内，按照约定支付违约金。

第九条争议解决

9.1协商解决

双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

9.2调解解决

如协商不成，双方可自愿提交____调解委员会进行调解。

9.3仲裁解决

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.4诉讼解决

双方同意采用诉讼方式解决争议，诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。

第十条合同的变更和解除

10.1变更条件

合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。

10.2解除条件

合同解除的条件如下：____。

10.3变更和解除的程序

第十一条合同的终止

11.1终止条件

合同终止的条件如下：____。

11.2终止程序

合同终止程序如下：____。

11.3终止后的处理

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

双方