有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共13页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
二零二四年度环保型房屋承建包工合同书
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
1.2合同双方法定代表人
1.3合同双方联系方式
2.承建项目概况
2.1项目名称
2.2项目地点
2.3项目规模
2.4项目类型
3.承建内容与要求
3.1环保型房屋设计要求
3.2环保型房屋施工要求
3.3环保材料使用要求
4.合同工期
4.1工期起止时间
4.2工期计算方式
4.3工期延误责任
5.合同价款及支付方式
5.1合同总价
5.2工程进度款支付方式
5.3验收合格后付款比例
5.4预付款及质保金比例
6.质量要求与验收标准
6.1质量标准
6.2验收程序
6.3验收不合格处理
7.环保要求与措施
7.1环保措施
7.2环保验收
7.3环保责任
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.违约责任
9.1违约行为认定
9.2违约责任承担
9.3违约金计算
10.合同解除与终止
10.1合同解除条件
10.2合同终止条件
10.3合同解除或终止后的处理
11.合同生效与备案
11.1合同生效条件
11.2合同备案手续
11.3合同备案机构
12.其他约定事项
12.1合同附件
12.2合同未尽事宜
12.3合同变更与解除
13.合同份数与送达
13.1合同份数
13.2合同送达方式
13.3合同送达时间
14.合同签署日期
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1合同双方名称
甲方：环保科技有限公司
乙方：建筑集团有限公司
1.2合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
1.3合同双方联系方式
2.承建项目概况
2.1项目名称
环保型住宅小区
2.2项目地点
市区街道号
2.3项目规模
占地面积：50000平方米，总建筑面积：80000平方米
2.4项目类型
住宅小区
3.承建内容与要求
3.1环保型房屋设计要求
房屋设计应遵循国家相关环保标准，采用绿色环保材料，降低建筑能耗，提高室内空气质量。
3.2环保型房屋施工要求
施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行，确保工程质量。
3.3环保材料使用要求
建筑材料应选用环保、节能、可再生材料，减少对环境的影响。
4.合同工期
4.1工期起止时间
合同工期自2024年4月1日起至2025年3月31日止。
4.2工期计算方式
按日历天数计算，不包括国家法定节假日和不可抗力因素影响的时间。
4.3工期延误责任
因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应责任；因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应责任。
5.合同价款及支付方式
5.1合同总价
合同总价为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）。
5.2工程进度款支付方式
工程进度款按月支付，每完成工程总量的10%支付一次，直至工程完工。
5.3验收合格后付款比例
验收合格后，甲方应在15个工作日内支付工程款的95%，剩余5%作为质保金，质保期为工程完工后一年。
5.4预付款及质保金比例
合同签订后，甲方应向乙方支付预付款1000万元，作为工程启动资金；质保金比例为5%。
6.质量要求与验收标准
6.1质量标准
工程质量应符合国家现行有关工程质量标准，确保达到设计要求。
6.2验收程序
工程验收分为分项验收和竣工验收两个阶段，分项验收由甲方组织，竣工验收由双方共同组织。
6.3验收不合格处理
验收不合格的工程，乙方应在接到通知后15日内整改，直至合格。如因乙方原因导致验收不合格，乙方应承担相应责任。
8.争议解决
8.1争议解决方式
双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2争议解决机构
无
8.3争议解决程序
争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，人民法院应依法审理并作出判决。
9.违约责任
9.1违约行为认定
（1）乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程；
（2）甲方未按合同约定支付工程款；
（3）任何一方违反合同约定的必威体育官网网址义务；
（4）任何一方未履行合同约定的其他义务。
9.2违约责任承担
（1）乙方未按时完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金；
（2）甲方未按时支付工程款，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的0.1%作为违约金；
（3）违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。
9.3违约金计算
违约金计算以实际损失为准，最高不超过合同总价款的20%。
10.合同解除与终止
10.1合同解除条件
（1）因不可抗力导致
文档评论（0）